Договор подряда дизайнерские услуги

Договор оказания дизайнерских услуг

Оказания дизайнерских услуг.

г. Киев «__» _________ 2011 г.

Дизайнер, ФЛП, , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с
одной стороны, и _________________________________, именуемый/ая/ в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Оказание дизайнерских услуг согласно спецификации работ (Приложение 1), включающих разработку дизайн-проекта интерьера квартиры (дома) общей площадью XXX кв. м., находящейся по адресу: …..

2. Права и обязанности исполнителя

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Предоставить Заказчику поэтапно проект на условиях и в сроки, указанные в Приложении 1 Договора.

2.2. Исполнитель имеет право:

2.2.1. В случае необходимости привлекать сторонние организации или частных лиц для выполнения обязательств по Договору для оптимизации сроков.

2.2.2 . При внесении Заказчиком корректировок в проект требовать продления сроков исполнения работ.

2.2.3. При изменении Заказчиком технического задания требовать продления сроков исполнения работ и оплаты дополнительно возникших работ.

2.2.4. Выдавать готовую документацию, утвержденную заказчиком, частями и раньше сроков.

3. Права и обязанности Заказчика.

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Предоставить Исполнителю всю необходимую для разработки проекта

архитектурно-техническую документацию на помещение.

3.1.2. Своевременно и полностью принять все работы и документацию, выполненные по настоящему Договору.

3.2. Заказчик имеет право:

3.2.1. Корректировать комплект документации по разработке проекта до утверждения окончательного варианта проекта.

4. Стоимость услуг и порядок расчетов.

4.1. Стоимость услуг, выполняемых по настоящему договору, составляет сумму, эквивалентную XXX USD (Сумма прописью), и оплачивается в гривне по коммерческому курсу на момент оплаты в соответствии с п. п.4.3 – 4.7 настоящего Договора. Подробный перечень работ по проектированию и их стоимость приведены в Приложении 1 настоящего Договора.

4.2. Общая сумма по Договору может быть увеличена или уменьшена при изменении объема полного комплекта документации, ее изменение должно быть оформлено Дополнительным Соглашением, подписанным обеими сторонами.

4.3. Оплаты по настоящему Договору осуществляются в форме поэтапной предоплаты стадий дизайн-проекта в размере 30%-30%-30%-10% от договорной суммы.

4.4. Предоплата на создание фор-эскизного проекта в размере 30% от договорной суммы, что эквивалентно XXX USD (Сумма прописью), производится на момент заключения договора.

4.5. Предоплата на создание пакета 3D эскизной документации в размере 30% от договорной суммы, что эквивалентно XXX USD (Сумма прописью), производится по предоставлению и согласованию фор-эскизного проекта.

4.6. Предоплата на создание пакета рабочей чертежной документации в размере 30% от договорной суммы, что эквивалентно XXX USD (Сумма прописью), производится по предоставлению и согласованию 3D эскизной документации.

4.7. Оплата в размере 10% от договорной суммы, что эквивалентно XXX USD (Сумма прописью), производится по предоставлению пакета рабочей чертежной документации.

5. Срок исполнения Договора.

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами.

5.2. Срок поставки полного комплекта документации по разработке проекта составляет
не более _60_ дней с момента предоплаты согласно пунктам раздела 4 настоящего Договора.

5.3. Увеличение срока исполнения обязательств по Договору по вине Заказчика увеличивает на это же количество дней срок предоставления комплекта документации.

5.4. В случае необходимости конструктивной проработки новых элементов интерьера срок исполнения обязательств по Договору может быть увеличен.

5.5. Днем исполнения обязательств Исполнителем по настоящему Договору является день подписания Заказчиком каждого листа окончательного варианта полного комплекта разработанной документации согласно п. 2.1.2. настоящего договора.

6. Прочие положения.

6.1. Настоящий Договор содержит в себе все договоренности между Сторонами. Все устные договоренности и переписка не могут изменить положений настоящего Договора.

6.2. Отношения Исполнителя и Заказчика, выходящие за рамки настоящего Договора, могут быть оформлены Дополнительным Соглашением, подписанным каждой из Сторон и имеющим силу Договора.

7. Обстоятельства непреодолимой силы.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: войны, пожара, наводнения, эпидемии, землетрясения, урагана, гражданских волнений, непредвиденных действий органов власти любого уровня, забастовки непосредственно в месте действия настоящего Договора, т. е. на территории г. Киева, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора. При этом сроки исполнения обязательств по договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

8. Ответственность сторон.

8.1. При неисполнении Заказчиком обязанности по оплате услуг согласно ст. 4 настоящего Договора не передавать Заказчику пакет документации.

8.2. За существенную просрочку в исполнении обязательств, указанных в п. п. 4.1-4.7. настоящего Договора, Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере 0,05 % от цены Договора за каждый день просрочки, но не более 10 % от общей суммы Договора.

8.3. За просрочку в предоставлении Заказчику полного пакета документов согласно п. 2.1.2. настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,05 % от цены настоящего Договора за каждый день просрочки, но не более 10 % от общей суммы Договора.

9. Разрешение споров.

9.1. Все споры, возникающие в ходе исполнения Договора или в связи с ним, по возможности разрешаются Сторонами путем переговоров.

9.2. Неурегулированные Сторонами споры разрешаются в порядке действующего законодательства.

10. Заключительные положения.

10.1. Настоящий Договор составлен и подписан Сторонами в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.2. Все дополнения и изменения к настоящему Договору совершаются в письменной форме и подписываются Сторонами.

Договор оказания услуг дизайнера: 5 ошибок, которые важно избегать

Предприниматели все чаще привлекают фрилансеров к выполнению конкретных проектов. Например, дизайнер, отношения с которым оформляются гражданско-правовым договором, по техническому заданию заказчика создает дизайн-макет — упаковки продукции, самих товаров, оформления сайтов, выставок и торговых стендов.

В большинстве случаев 1 дизайнер выполняет для заказчика комплекс услуг (например, оформляет торговый стенд на выставке), поэтому отношения сторон следует выстроить в рамках договора возмездного оказания услуг дизайнера, который регулируется правилами гл. 39 Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ). Выгода привлечения работника по договору оказания услуг связана с отсутствием необходимости зачислять его в штат, оформлять соответствующие кадровые документы, предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством РФ (в частности, отпуска и больничные). Однако при оформлении такого договора с дизайнером очень важно не допускать ошибок, которые, в частности, позволили бы инспектору труда или суду переквалифицировать гражданско-правовой договор в трудовой (ст. 19.1 Трудового кодекса РФ). На практике такие ошибки, к сожалению, не редкость.

1 В отдельных случаях можно использовать конструкцию договора подряда — если дизайнер привлекается не для оказания услуг, а для выполнения определенных работ. Такой договор регулируется правилами о подряде (гл. 38 ГК РФ).

5 критических ошибок в договоре с дизайнером

Ошибка 1. В договоре с дизайнером присутствуют признаки трудовых правоотношений

В судебной практике можно обнаружить множество примеров выделения признаков трудового правоотношения и его отличия от гражданско-правовых обязательств. Это личный характер труда (невозможность перепоручить трудовые функции другому лицу), выполнение работы по определенной специальности или должности, соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, регулярная выплата зарплаты, длительный характер работы, оплата не по результату, а за трудовую деятельность и другое (Апелляционное определение Магаданского областного суда от 16.10.2013 №33‑943/2013 по делу № 2-232/2013).

Трудовые отношения имеют определенную продолжительность и преемственность, требуют присутствия работника, предполагают предоставление заказчиком инструментов и материалов, периодическую выплату вознаграждения, которое является единственным или основным источником доходов работника, а также признание таких прав, как еженедельные выходные дни и ежегодный отпуск (Апелляционное определение Хабаровского краевого суда от 29.01.2014 по делу №33-401/2014).

Последствия. В случае переквалификации судом гражданско-правовых отношений в трудовые работодатель будет вынужден осуществлять социальные выплаты и страховые взносы за исполнителя, как если бы он был зачислен в штат, а также компенсировать ему отпуска и больничные. Причем обязательства по осуществлению таких выплат будут касаться и периода, прошедшего с даты, когда с дизайнером был заключен договор.

Как правильно. В договоре с дизайнером следует корректно указывать все необходимые сведения. Стороны договора оказания услуг дизайнера должны быть поименованы в соответствии с гл. 39 ГК РФ, то есть как заказчик и исполнитель, а не работник и работодатель (рисунок, начальный раздел договора). В договоре не должно быть ссылок на такие элементы, как конкретная должность, оформление в штат, издание приказа о приеме на работу, зарплата. Соответственно, дизайнер-фрилансер не интегрируется в рабочий процесс компании как работник и не подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка. Любое упоминание об обратном создает риск переквалификации гражданско-правового договора с дизайнером в трудовой.

Ошибка 2. Не определены предмет договора, сроки работ и порядок их сдачи-приемки

Для договора возмездного оказания услуг дизайнера существенными являются те же условия, что и для других гражданско-правовых договоров: предмет договора — конкретные обязательства исполнителя перед заказчиком, а также цена и порядок оплаты, срок действия, условия об ответственности и иные положения по усмотрению сторон.

Последствия. Если стороны не определили конкретные требования к работе (что должен представлять собой макет, его основные параметры), не оформили техническое задание к договору, спецификацию или иной документ, подтверждающий согласование предмета, то такой договор является незаключенным. Это означает, что никаких прав и обязанностей у сторон по нему не возникает.

Как правильно. Чтобы исключить риск признания договора незаключенным, в нем надо указать все необходимые условия, в частности его предмет (ст. 432, п. 1 ст. 779 ГК РФ), обозначив, какие именно услуги исполнитель оказывает заказчику. Как правило, в описании предмета договора фигурирует общая формулировка о разработке дизайн-макета, а конкретные требования к нему оговариваются сторонами в техническом задании к договору, определяемом как неотъемлемая его часть (рисунок, п. 1.3 договора).

В договоре также указываются конкретные сроки разработки дизайн-макета, сроки устранения недостатков, ответственность за нарушение обязательств и иные условия по усмотрению сторон (рисунок, п. 2.4.2, 3.2, 5.3, 5.4 договора).

Исполнителю стоит указать в договоре порядок сдачи-приемки его работ путем составления акта об оказанных услугах с направлением его заказчику для подписания или составления мотивированных возражений в случае наличия недостатков.

Ошибка 3. Перечисление оплаты не связано с исполнением обязательств по договору

Нередки разногласия по поводу качества работы фрилансера и полноты исполнения обязательств по договору. В таком случае заказчик может принять работу, но ему нужен механизм, побуждающий исполнителя исправить различные недостатки, даже если он их таковыми не считает, и, более того, сделать это оперативно.

Последствия. Если заказчик сразу перечислит исполнителю полную стоимость услуг, то не сможет повлиять на него в случае, если тот нарушит свои обязательства (сорвет сроки или выполнит работу некачественно). Заказчик не сможет приостановить оплату или произвести удержание из нее каких‑либо сумм (например, штрафа или убытков).

Как правильно. В интересах заказчика разбить общую стоимость по договору на части: авансовый платеж, который вносится сразу после заключения договора, и оставшуюся сумму, которая подлежит выплате по результатам изготовления дизайн-макета. Это позволит защитить интересы заказчика: если его что‑то не устроит в готовом макете, он сможет приостановить выполнение своих обязательств (ст. 328 ГК РФ). Второму, завершающему платежу целесообразно придать характер способа обеспечения исполнения обязательств исполнителя перед заказчиком (рисунок, п. 4.3 договора). Не исключено, что дизайн-макет будет иметь какие‑либо недостатки и потребуется их устранение. Если исполнитель откажется это сделать или станет тянуть время, заказчик сможет самостоятельно заказать у других подрядчиков соответствующие работы с отнесением расходов на счет исполнителя. В данном случае сумму таких расходов (убытков) заказчик будет вправе удержать из второго платежа, уведомив об этом исполнителя (ст. 410 ГК РФ).

Если не согласована цена, есть риск, что исполнителю придется доказывать, какая сумма уплачивается за подобную работу при сравнимых обстоятельствах (п. 3 ст. 424 ГК РФ). Если есть разногласия по условию о цене и стороны не достигли соглашения, договор считается незаключенным. В обоснование цены могут быть представлены экспертное заключение, справки ТПП соответствующего региона (Постановление ФАС Московского округа от 19.11.2001 по делу №КГ-А40/5402-01), письма от других контрагентов. Вторая сторона вправе возражать против цены и прилагать свои доказательства (ст. 65 АПК РФ).

Ошибка 4. Не зафиксирована передача исключительных прав на результат труда

Дизайн-макет, изготавливаемый исполнителем по заданию заказчика, представляет собой объект интеллектуальной собственности, и заказчику выгодно получить все исключительные права на него в полном объеме. Если речь идет, например, о дизайне упаковки товара, то может потребоваться зарегистрировать результат труда дизайнера как товарный знак.

Последствия. Если передача исключительных прав не оговорена, то заказчик сможет только использовать полученный дизайн-макет, а исключительные права на него как на объект интеллектуальной собственности останутся за исполнителем.

Как правильно. В договор оказания услуг дизайнера можно включить условие о том, что все исключительные права на дизайн-макет в полном объеме переходят к заказчику без сохранения или с сохранением за исполнителем каких‑либо прав в отношении него. В договоре с дизайнером следует указать, что плата за такой переход прав уже учтена в составе общей цены, чтобы у заказчика не возникло дополнительных финансовых издержек (рисунок, п. 1.2 договора).

Ошибка 5. Не определены средства коммуникации в процессе оказания услуг

Правильным будет отдельно указать на возможность использования электронной почты. Довольно распространенной является ситуация, когда адрес электронной почты получателя письма размещен публично — к примеру, в интернете. К числу таких адресатов можно отнести государственные и муниципальные органы, а также частные компании, имеющие сайты, на которых приводится контактная информация, в том числе адрес электронной почты. В иных случаях адрес может быть указан в заключенном договоре. Тогда последующее направление уведомлений, счетов посредством e-mail является надлежащим.

Последствия. При возникновении споров контрагент может попытаться оспорить принадлежность того или иного сообщения отправителю и сослаться на то, что электронная переписка не имеет юридической силы. Стороны не смогут использовать электронную переписку в качестве доказательства.

Как правильно. Адрес электронной почты должен принадлежать тому лицу, которому адресуется корреспонденция, — тогда обмен электронными документами признается надлежащим; иначе факт направления документов определенному лицу является недоказанным. Указание в договоре адреса электронной почты в реквизитах одной из сторон является признанием соответствующей стороной факта принадлежности ей данного почтового ящика. Компания тем самым указывает контрагенту, куда он может обращаться по вопросам, связанным с договором.

Чтобы придать электронной переписке сторон легитимность и создать возможности для ее использования в качестве доказательства в суде, в договоре следует прямо указать на право сторон направлять всю необходимую информацию и документы на адрес электронной почты и оговорить, что такая переписка будет иметь юридическую силу без подтверждения оригиналами документов (рисунок, раздел 6 договора).

Несмотря на отсутствие прямого законодательного регулирования данного вопроса, в судебной практике на этот счет разъяснено, что не имеется никаких препятствий для использования электронной почты при условии закрепления в самом договоре такой возможности с указанием электронных адресов, с которых будет вестись переписка (см., например, Постановление Президиума ВАС РФ от 12.11.2013 №18002/12 по делу №А47-7950/2011, Постановление ФАС Центрального округа от 21.01.2010 №Ф10-5994/09 по делу №А14-3050/2009/122/15, Постановление ФАС Московского округа от 17.05.2013 по делу №А40-102005/12‑57‑977).

Информация об авторе и компании

Александр Бычков окончил Российский государственный торгово-экономический университет по специальности «юриспруденция». Автор монографий «Смешанный договор в гражданском праве РФ» и «Использование векселя в гражданском обороте», а также более 300 статей.

Договор подряда на оказание дизайнерских услуг

ДОГОВОР ПОДРЯДА НА ОКАЗАНИЕ ДИЗАЙНЕРСКИХ УСЛУГ

г. Королев ______________2014 г.

_______________________, ________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем “Заказчик” и ООО “Дизайн-экскорт”, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», . Н., действующего на основании Устава, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя разработку дизайн-проекта интерьера помещения, находящегося по адресу:

1.2 Заказчик выдает Исполнителю задание на разработку дизайн-проекта, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3 На основании задания исполнитель приступает к выполнению договора.

1.4 Разработка проекта осуществляется в 2 этапа: эскизный проект и рабочий проект.

1.5 Объём и содержание проектной документации определяется совместно с Заказчиком, и перечнем, прилагаемым к данному договору.

2. СТОИМОСТЬ ПРЕДМЕТА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТА.

2.1 Стоимость работ по договору составляет ___________________ руб. без НДС в связи с применением Исполнителем УСН.

2.2 Оплата работ по-договору производится по 50 % предоплате.

2.3 После внесения предоплаты и поступления средств на счет Исполнителя в размере ________ руб, Заказчик в течении 10 раб. дней получает Эскизный проект.

2.4 После внесения предоплаты и поступления средств на счет Исполнителя в размере _________ руб, Заказчик в течении 15 раб. дней получает Рабочий проект.

2.5 Исполнитель, после внесения предоплаты представляет Заказчику в течение 5 рабочих дней несколько эскизных вариантов (до трех) планировочных решений и при достижении согласия и одобрения продолжает работу над проектом. Дополнительные варианты оплачиваются отдельно из расчета 3% от стоимости эскизного проекта за вариант.

2.6 Время принятия и согласования этапа, со стороны Заказчика, не включается в срок работы Исполнителя над этапом, но ограничивается разумным сроком (3 рабочими днями).

2.7 В стоимость разработки дизайн-проекта не входит его согласование в любых государственных учреждениях, комиссиях и комитетах.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1 Заказчик и Исполнитель вправе требовать от другой стороны надлежащего исполнения договора.

3.2 В случае отказа Заказчика от проведения дальнейших проектных работ после внесения оплаты, Заказчику возвращается сумма внесенной оплаты, за вычетом понесённых Исполнителем расходов и стоимости выполненной работы, или происходит доплата за всю выполненную работу Исполнителя при нехватки средств полученных по предоплате.

3.2.1 Стоимость выполненной работы определяется путем деления общей стоимости Проекта на количество пунктов в Проекте (см. приложение 1)и умножения на количество выполненных пунктов. При этом стоимость пунктов равноценна.

3.3 Исполнитель имеет право на основании договора субподряда привлекать специализированные организации для работ по данному договору, при этом стоимость их услуг учитывается отдельно, в общей стоимости договора.

3.4 Исполнитель обязан приостановить работы над проектом, если выяснится неизбежность получения отрицательного результата в случае реализации данного проекта и уведомить об этом Заказчика.

3.5 Дальнейшую работу над проектом продолжить только после выработки и принятия совместного решения.

4.ПОРЯДОК СДАЧИ РАБОТ

4.1 При завершении работ Исполнитель предоставляет Заказчику комплект проектной документации, предусмотренной заданием на проектирование и условиями договора.

4.2 В случае мотивированного отказа Заказчика приёма работ, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроком их выполнения.

4.3 Мотивированным отказом считается решение, основанное на результатах технических, экономических и финансовых расчетов.

4.4. В случае не мотивированного отказа Заказчика приёма работ, выполненная работа остаётся у Исполнителя до решения возникшего вопроса в установленном законодательном порядке, при этом Заказчик не может пользоваться наработками и решениями, возникшими в работе над проектом.

4.5 В случае нарушения п 4.4, работа считается принятой и подлежит полной оплате.

4.6 Исполнитель не обязан согласовывать проект в различных государственных учреждениях, данная функция лежит на Заказчике.

4.7. Окончательный срок сдачи работ по договору: 15 рабочих дней с момента поступления средств на счет и исполнения условий п.2,5. П.2.6,2.7

Приемка Заказчиком выполненных работ осуществляется в течение 3 рабочих дней с момента получения им готовой документации по акту Приемки-сдачи.

4.8 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик, выплачивают неустойку в размере 0,01 процента за каждый день просрочки от перечисленной и неосвоенной суммы, но не более 20 процентов от стоимости проекта.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Условия соблюдения прав сторон на создаваемую проектно-сметную документацию: после уплаты стоимости разработки проектно-сметной документации Заказчик использует ее по своему усмотрению.

6. ПОЧТОВЫЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

6.2. Исполнитель: ООО ”Дизайн-экскорт”

Моск. обл., г. Королев ул. Карла Маркса 3 оф.51

Р\с в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ЗАО)

141070 М. О. г. Королев. ул. Циолковского д.27

к/с в ОПЕРУ МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ

К настоящему договору прилагаются:

1. Перечень работ по каждому этапу работ.

2. Задание на проектирование.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПО КАЖДОМУ ЭТАПУ РАБОТ

1. Обмерный чертеж.

2. 2 Варианты планировочных решений (эскизы).

3. План расстановки мебели (схематично).

4. План пола с указанием типа напольного покрытия.

5. Перспективы помещений, выполненные в программе ArCon.

6. Консультация по выбору материалов.

7. Цветовые решения объекта.

Эскизные предложения могут быть выполнены в свободной (ручной) форме подачи. Разработка документации выполняется в программе ArCon.

Рабочий проект

1. Обмерный чертеж с привязкой инженерных коммуникаций.

2. План возводимых перегородок с маркировкой проемов.

3. План помещения после перепланировки с указанием размеров.

План размещения дополнительных осветительных приборов. Спецификация осветительного оборудования. План размещения электрических розеток и выводов. План пола с указанием схемы укладки напольного покрытия. Экспликация напольных покрытий с указанием площади. Развертка стен.(по необходимости)

10. Раскладка плитки с указанием размеров и площади.

11. Чертежи заказных изделий (отдельно по необходимости).

12. План расстановки выбранной мебели.

13. Экспликация штучных элементов и места размещения.

14. Спецификация дверей с указанием размеров дверных проемов.

Образец договора подряда и договора на осуществление авторского надзора

ДОГОВОР ПОДРЯДА №______/______

на разработку дизайн-проекта интерьера помещения

г.Москва «______»__________________2017 г.

Васильева Дарья Борисовна, именуемая в дальнейшем «Подрядчик» с одной стороны, и гр-н(ка)________________________________________________именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство в установленный договором срок выполнить работы по разработке дизайн-проекта интерьера помещения Заказчика по адресу:________________________________________, общей площадью по горизонту пола_________кв.м., согласно перечню работ, приведенному в приложении №1 (перечень документации), а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить обусловленную договором стоимость работ.

1.2. Объем работ, составляющих предмет настоящего Договора, определяется:

1.2.1. Составом дизайн-проекта в соответствии с утвержденными Заказчиком этапами работ, приведенными в Приложении №1.

1.2.2. Техническим заданием на проектирование, составленным Заказчиком.

1.3. Стоимость работ по настоящему договору составляет:

______________(___________________________________________) рублей 00 коп.

2. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

2.1. Порядок оплаты работ по настоящему договору:

2.1.1. 40% от общей стоимости работ оплачиваются Заказчиком в день заключения договора (оплата 1 этапа работы в соответствии с Приложением №1).

2.1.2. 40% от общей стоимости работ оплачиваются в день подписания акта сдачи-приемки 1 этапа (оплата 2 этапа работы в соответствии с Приложением №1).

2.1.3. 20% от общей стоимости работ оплачиваются в день подписания акта сдачи-приемки 2 этапа (оплата 3 этапа работы в соответствии с Приложением №1).

2.2. В случае не соблюдения сроков оплаты, действие договора приостанавливается до момента осуществления оплаты.

2.3. Стоимость работ является договорной и изменению в одностороннем порядке не подлежит.

2.4. В стоимость договора не входят услуги Подрядчика и сторонних организаций, в т.ч. управляющих компаний и коммунальных служб, по рассмотрению и согласованию проектной документации, проектов отопления, электрики, водоснабжения и канализации.

2.5. Все дополнительные работы и услуги, не указанные в приложении №1, оплачиваются Заказчиком отдельно в соответствии с прейскурантом работ Подрядчика.

2.6. Дополнительные выезды Подрядчика на встречи с Заказчиком с целью обсуждения хода выполнения (корректировки) исполняемых в рамках настоящего договора работ, в неустановленное время в соответствии с пунктом 3.6. настоящего договора, оплачиваются отдельно в размере 2.000 рублей за выезд.

2.7. В случае неверного указания общей площади подлежащего разработке дизайн-проекта помещения в п.1.1. настоящего договора записанный со слов Заказчика, Заказчик обязуется оплатить дополнительную стоимость работ, пропорционально реальной площади помещения.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ по настоящему договору в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания настоящего договора.

3.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы согласно Приложению №1 настоящего договора, и подписать окончательный «Акт сдачи-приемки» по настоящему договору в течение 45 (сорок пять) рабочих дней с момента подписания настоящего договора.

3.3. Общегосударственные праздничные дни Российской Федерации не входят в срок выполнения работ. Если работы по настоящему договору попадают на данные праздники, то срок выполнения работ увеличивается на продолжительность праздников.

3.4. Рабочие дни, в течение которых проектная документация находится на рассмотрении у Заказчика, не входят в срок выполнения работ, определенный в пункте 2.2.

3.5. При наличии дополнительных работ, возникших в ходе выполнения дизайн-проекта и отраженных в актах сдачи-приемки работ или дополнительных соглашениях к настоящему договору, срок может быть увеличен на время, потраченное на выполнение данных дополнительных работ.

3.6. Проведение встреч Подрядчика с Заказчиком с целью обсуждения хода выполнения (корректировки) исполняемых в рамках настоящего договора работ, производится с понедельника по пятницу с 9.00 до 20.00. В субботу, воскресенье и праздничные дни встречи не производятся. В случае необходимости проведения встреч в другое время, Стороны согласуют его с учетом возможностей Подрядчика, а Заказчик обязуется оплатить данный выезд в соответствии с пунктом 2.6. настоящего договора. Встречи производятся на объекте Заказчика или в общественных помещениях (по согласованию с Заказчиком).

3.7. За несоблюдение срока окончания и сдачи всех работ по настоящему договору по вине Подрядчика, Подрядчик обязуется оплачивать Заказчику пени в размере 0,1% (одной десятой процента) от суммы невыполненных работ за каждый день просрочки. При этом общая сумма выплат не может превышать 5% (пяти процентов) от суммы работ по настоящему договору.

3.9. Работы по настоящему договору считаются выполненными после подписания Сторонами окончательного «Акта сдачи-приемки».

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Передать подрядчику до начала работ необходимую техническую документацию, имеющуюся у него в наличие (план помещения, копию строительного проекта, план БТИ и т.п.).

4.1.2. Своевременно оплачивать работу Подрядчика в соответствии с условиями настоящего договора.

4.1.3. В течение всего срока действия настоящего договора, предоставлять Подрядчику беспрепятственный доступ в помещение, подлежащее разработке дизайн-проекта.

4.1.4. Обеспечивать принятие решений в ходе обсуждения выполнения (корректировки) дизайн-проекта в течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Подрядчика предложений для рассмотрения. В случае, если Заказчик не принимает решений в установленный срок, то срок выполнения работ по настоящему договору продляется на срок задержки принятия решения Заказчиком сверх трех дней.

4.1.5. Принять в полном объеме выполненные Подрядчиком работы при условии отсутствия обоснованных претензий по качеству исполнения и объемам выполненных работ в соответствии с настоящим договором.

4.2. Подрядчик обязуется:

4.2.1. Выполнить работы в полном объеме в соответствии с Приложением №1 настоящего договора, при условии содействия Заказчика.

4.2.2. Предоставлять заказчику не более 4 (четырех) вариантов планировочных решений, и не более 3 (трех) вариантов каждого плана технической документации в соответствии Приложением №1.

4.2.3. Выполнить работы в полном объеме в срок, указанный в настоящем договоре.

4.2.4. Информировать Заказчика по его конкретному запросу о состоянии дел по выполнению настоящего договора.

4.2.5. Безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки в работе, в течение всего времени проведения работ.

4.2.6. В случае заключения дополнения к договору на осуществление авторского надзора, безвозмездно вносить изменения в дизайн-проект помещения в процессе авторского надзора.

4.2.7. Немедленно предупредить Заказчика при возникновении обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным.

4.2.8. Согласовывать результаты работ с Заказчиком.

4.2.9. Не разглашать третьим лицам без законных на то оснований информацию о владельце проектируемого объекта, точном адресе этого объекта и его стоимости.

4.2.10. Соблюдать иные обязанности, предусмотренные данным договором.

4.3. Заказчик имеет право:

4.3.1. В любое время отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке, при этом Заказчик обязуется направить Подрядчику письменное извещение об отказе от продолжения исполнения настоящего договора. В данном случае Заказчик обязуется компенсировать Подрядчику:

— 40% от стоимости текущего этапа работ согласно Приложению № 1, в случае если Заказчик направил Подрядчику указанное уведомление в течении 5 рабочих дней с даты оплаты полной стоимости текущего этапа работ согласно Приложению № 1;

— 100 % стоимости текущего этапа работ согласно Приложению № 1, в случае если Заказчик направил Подрядчику указанное уведомление позднее 5 рабочих дней с даты оплаты полной стоимости текущего этапа работ согласно Приложению № 1.

4.3.2. Осуществлять иные права, предусмотренные данным договором.

4.4. Подрядчик имеет право:

4.4.1. Привлекать третьих лиц к исполнению своих обязанностей по настоящему Договору, оставаясь ответственным перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору. Подрядчик несет ответственность за действия и результаты субподрядчиков как за свои собственные.

4.4.2. Сдать работы по настоящему договору досрочно по согласованию с Заказчиком.

4.4.3. Использовать разработанный дизайн-проект помещения Заказчика в информационных и рекламных целях без права публикации данных об имени Заказчика и адреса помещения.

4.4.4. Осуществлять иные права, предусмотренные данным договором.

5.ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Для передачи готовой проектной документации Подрядчик обязан уведомить Заказчика об окончании работ.

5.2. Заказчик обязан принять разработанную проектную документацию не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения уведомления об окончании работ.

5.3. Сдача работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляются Актом сдачи-приемки , который подписывается обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается одной стороной.

5.4. Передача проектной документации производится в бумажном виде на листах формата А3 в сброшюрованном альбоме, а также в электронном виде в растровом изображении JPG или Adobe PDF. Исходные файлы AutoCAD (dwg) и 3D Studio MAX (max) Заказчику не передаются.

5.5. Акт сдачи-приемки работ в целом или конкретного этапа работ должен содержать, наименование сторон, информацию о третьих лицах, выступающих от имени сторон, указание на наименование и объем произведенных работ, стоимость работ.

6.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства РФ.

6.2. В случае если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры и разногласия, возникающие в результате исполнения настоящего договора или в связи с ним, подлежат разрешению в суде общей юрисдикции по месту нахождения истца с соблюдением досудебного (претензионного) порядка, в соответствии с действующим законодательством РФ. Решение суда будет окончательным и обязательным для обеих сторон.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. Заказчик несет полную ответственность за все работы, выполненные Подрядчиком в рамках настоящего договора, требующие официального согласования в специализированных учреждениях, в т.ч. перепланировка помещений, изменение фасадной части дома, установка окон, кондиционеров, рольставней, монтаж спутниковых антенн и т.п. при письменном уведомлении Подрядчиком о необходимости данных согласований. Все прямые и косвенные затраты по согласованию данных работ несет Заказчик.

7.2. В случае досрочного прекращения действия Договора по инициативе Подрядчика, денежные средства за невыполненную его часть подлежат возврату.

7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

8. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

8.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно, по взаимному согласию сторон.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнение препятствует чрезвычайное или непреодолимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

9.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы стороны понимают такие обстоятельства как: землетрясение, пожары, наводнения, прочие стихийные бедствия, эпидемии, аварии, взрывы, военные действия, а также изменение законодательства, повлекшие за собой невозможность выполнения сторонами своих обязательств по договору.

9.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону незамедлительно после возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору увеличивается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемленной частью.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу и являются его неотъемлемой частью, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

10.3. На момент подписания настоящего договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.

10.4. Настоящий договор оформлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

10.5. В случае изменения своих адресов и банковских реквизитов стороны обязуются немедленно извещать друг друга в письменной форме.

Приложение №1

к договору подряда №_______/_______

г.Москва «_____»__________2017 г.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ – 1 ЭТАП (40% от общей стоимости работ):

1 — Обмерочный план с привязкой коммуникаций.

2 — Планировочные решения (4 варианта):

— план расстановки мебели;

-определение функциональных зон.

3 — План демонтажа перегородок и инженерных коммуникаций

4 — План монтажа перегородок и конструкций с маркировкой дверных и оконных конструкций.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ – 2 ЭТАП (40% от общей стоимости работ):

1 — Монтажные планы:

1.1. План обмеров

1.2. План демонтажа

1.3. План монтажа

1.4. План перепланировки

1.5. План размещения дверных проемов

2 — Планы напольных покрытий и теплого пола:

2.1. План напольных покрытий с указанием типов используемых материалов

2.2. Экспликация полов

2.3. План теплого пола и размещения терморегуляторов

2.4. План размещения плинтусов

3 — Планы потолков:

3.1. План потолков с указанием типов используемых материалов, уровней потолков, размеров.

3.2. Сечения потолков

3.3. План размещения карнизов

4 — Планы освещения:

4.1. План размещения и привязки светильников.

4.2. Схема групп освещения

5 — Планы размещения электрооборудования и слаботочных сетей:

5.1. Привязки розеток, электровыводов и т.п.

5.2. Привязки розеток, электровыводов и т.п. совместно с мебелью

6 — Разрезы, развертки:

6.1. Разрезы элементов дизайна (при необходимости, при наличии сложных конструкций в интерьере)

6.2. Развертки стен (при необходимости, при наличии сложных конструкций в интерьере)

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ – 3 ЭТАП (20% от общей стоимости работ):

1 — Карты отделки интерьера помещений квартиры.

2 — 3D визуализация интерьера помещений, выбранных и согласованных с заказчиком, не более 20 изображений для всех помещений объекта.

ДОПОЛНЕНИЕ №_______

К ДОГОВОРУ ПОДРЯДА №_______/_______

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА

г.Москва «______»__________2017 г.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательство в установленный настоящим договором срок выполнить, а Заказчик обязуется оплатить, комплекс мероприятий по осуществлению авторского надзора на объекте по адресу:___________________________________________________________ .
1.2. Авторский надзор включает в себя:

— Выезд дизайнера на объект по необходимости (1-2 раза в неделю, но не более 4-х раз в месяц).

— Внесение корректировок в рабочие чертежи, возникшие в процессе строительства.

— Консультации и контроль выполнения работ согласно дизайн-проекту.

— Помощь в подборе отделочных материалов, мебели, сантехники и осветительных приборов.

2. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

2.1. Стоимость работ по осуществлению авторского надзора составляет ______________________(____________________________________) рублей 00 коп.

2.2. Заказчик оплачивает услуги Подрядчика (авансовым платежом) в размере________________(____________________________________) рублей 00 коп.

3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

3.1. Настоящее дополнение вступает в силу с момента его подписания сторонами.

3.2. Настоящее дополнение действует до момента полного исполнения сторонами своих обязательств по нему, а также завершения всех взаиморасчетов между сторонами.

3.3. Настоящее дополнение может быть расторгнут досрочно, по взаимному согласию сторон, с письменным уведомлением не менее чем за одну неделю.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Своевременно оплачивать работу Подрядчика в соответствии с условиями настоящего дополнения.

4.1.2. В течение всего срока действия настоящего договора, предоставлять Подрядчику беспрепятственный доступ в помещение.

4.2. Подрядчик обязуется:

4.2.1. Выполнить работы в полном объеме в срок, указанный в настоящем дополнении.

4.2.2. Согласовывать результат работ с Заказчиком.

4.3. Подрядчик имеет право:

4.3.1. Привлекать третьих лиц к исполнению своих обязанностей по настоящему Договору, оставаясь ответственным перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору. Подрядчик несет ответственность за действия и результаты субподрядчиков как за свои собственные.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Данное дополнение является неотъемлемой частью договора №_____________

5.2. Настоящее дополнение оформлено в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

5.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнением, стороны будут руководствоваться договором №_________ и действующим законодательством Российской Федерации