Типовой договор на услуги рб

+375 29 185 30 01
+375 29 333 50 64
+375 17 215 01 70

Введите ваш запрос для начала поиска.

Договор возмездного оказания услуг

г. _____________ «__» ________ ____ г.

______________, именуем___ в дальнейшем «Заказчик», в лице __________, действующ___ на основании ____________, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________, действующ___ на основании ________, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор возмездного оказания услуг (далее — Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги (далее — Услуги), указанные в Перечне оказываемых услуг, являющемся неотъемлемой частью Договора (приложение 1), а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги.
1.2. Сроки оказания Услуг определены в Перечне оказываемых услуг (приложение 1).
1.3. Вся информация о Заказчике, ставшая известной Исполнителю в процессе исполнения Договора, считается конфиденциальной и не подлежит передаче третьим лицам без разрешения Заказчика.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. оплатить выполненные Исполнителем Услуги в соответствии с положениями раздела 4 Договора.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. контролировать выполнение Исполнителем Услуг;
2.2.2. отказаться от Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. (выбрать нужное)
— обязуется оказать Услуги лично;
— вправе привлекать к оказанию Услуг третьих лиц;
2.3.2. оказать Услуги качественно и в установленный срок;
2.3.3. не разглашать конфиденциальную информацию Заказчика;
2.3.4. в случае предъявления удовлетворить требования Заказчика по устранению недостатков.
2.4. Исполнитель имеет право отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков, включая реальный ущерб и упущенную выгоду.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ

3.1. По факту оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику на подписание акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах.
3.2. В течение _____ дней после получения акта сдачи-приемки оказанных услуг Заказчик обязан подписать его и направить один экземпляр Исполнителю, либо при наличии недостатков представить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания.
3.3. В случае наличия недостатков Исполнитель обязуется устранить их в течение _____ дней со дня получения соответствующих претензий Заказчика.
3.4. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Общая стоимость Услуг составляет _____ (__________) руб., в том числе НДС _____ (__________) руб.
4.2. Заказчик оплачивает Услуги в следующем порядке (выбрать нужное / возможно установление иного порядка оплаты):
— до начала оказания Исполнителем Услуг (предварительная оплата);
— в течение _____ дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг;
— часть стоимости Услуг в размере _____ (__________) руб., в том числе НДС _____ (__________) руб., Заказчик оплачивает до начала оказания Исполнителем услуг (предварительная оплата), оставшуюся часть стоимости Услуг в размере _____ (__________) руб., в том числе НДС _____ (__________) руб., Заказчик оплачивает в течение _____ дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.
4.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Исполнителем расчетный счет.
Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение сроков оказания Услуг (п. 1.2 Договора) Заказчик вправе требовать с Исполнителя уплаты неустойки (пени) в размере _____ процентов от стоимости не оказанных в срок Услуг за каждый день просрочки.
5.2. За нарушение сроков оплаты (п. 4.2 Договора) Исполнитель вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере _____ процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если таковое явилось следствием обстоятельств действия непреодолимой силы, а именно: войны, стихийного бедствия, пожаров, наводнений, землетрясений, забастовок, мятежей и других социальных волнений, а также действий властей, которые могут повлиять на выполнение обязательств по Договору.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана не позднее ___ дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы в письменной форме известить об этом другую Сторону.
6.3. Доказательством наступления обстоятельств непреодолимой силы является справка компетентного государственного органа.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более _____, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ
И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Договор действует в течение _____ с даты его заключения.
7.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
7.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Республики Беларусь.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.
8.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Беларусь.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
9.3. К Договору прилагаются:
— Перечень оказываемых Услуг (приложение 1);
— _________________________________________.
9.4. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Заказчик _________________ Исполнитель ____________________
М.П. М.П.

ПравоВед.by — Юридическая консультация, правовая помощь адвоката, юридические услуги, представительство в суде.

Популярные вопросы:

Смена должности

Оплата за исполнение обязанностей по вакантной должност .

Пенсия многодетной гражданки РФ

Налог на наследство

Право на жилплощадь

Удержания на содержание супруги

Дарение квартиры постороннему

больничный для отца

Бесплатые факультативы в школе

Трудоустройство в РФ

Внимание! Каждый Ваш вопрос уникален и юридическая консультация дается только по нормативным правовым актам, которые действовали на момент написания конкретного вопроса! Не поленитесь задать свой уникальный юридический вопрос. Мы рады каждому обращению к нам за консультацией, но постарайтесь, задавая Ваш юридический вопрос, описать сложившуюся юридическую ситуацию как можно подробнее не опуская ни одной правовой детали.

Типовой договор на оказание услуг

Здравствуйте, нужен образец типового договора на услугу по изготовлению столярных изделий(окна).Между ИП и частным лицом.

Можете воспользоваться нижеследующим образцом, а можете обратиться к адвокату и он Вам разработает договор под Ваши конкретные условия с учетом всех положений действующего законодательства.


ДОГОВОР
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ

«___» _______ ___ г. г. ___________ N __________

Предприниматель _______________________________________________
(Ф.И.О.)
___________________________________________________________________,
действующий на основании свидетельства N ________, выданного
___________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Подрядчик», и ______________________________
___________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
именуемое в дальнейшем «Заказчик» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика
следующую работу: __________________________________________________
(указать, какую работу, ее объем)
___________________________________________________________________,
а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить ее.
1.2. Работа выполняется за риск ______________________________.
(Подрядчика, Заказчика)

2. СРОКИ И СПОСОБЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ.
МАТЕРИАЛЫ

2.1. Предусмотренные п. 1.1 работы выполняются из материала
_____________________________ силами и средствами Подрядчика.
(Подрядчика, Заказчика)
2.2. Подрядчик ________________________________________________
(самостоятельно, по согласованию с Заказчиком)
определяет способы выполнения задания Заказчика.
Подрядчик _________________________ привлечь к исполнению своих
(вправе, не вправе)
обязательств субподрядчиков.
2.3. Качество выполненной Подрядчиком работы должно
соответствовать ____________________________________________________
(подробно описать требования, которым должно
____________________________________________________________________
соответствовать качество, или дать ссылку на требования, обычно
____________________________________________________________________
предъявляемые к работам соответствующего рода, или указать, каким
____________________________________________________________________
документам, образцам, эталонам, оригиналам и т.д. должно
___________________________________________________________________.
соответствовать качество)
2.4. Стороны устанавливают следующие сроки выполнения
оговоренных в п. 1.1 работ:
начальный срок — ____________________________________________;
(дата)
завершение отдельных этапов работы — ________________________;
(какие этапы, сроки их завершения)
конечный срок выполнения всех работ _________________________.
(дата)
2.5. Предусмотренные п. 1.1 договора работы выполняются по
месту нахождения ________________________________________________.
(Заказчика, Подрядчика, иное место)
2.6. Если сторона благодаря исполнению своего обязательства по
договору подряда получила от другой стороны информацию
___________________________________________________________________,
(о новых решениях, технических знаниях, др. информацию)
а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая
тайна, она не вправе сообщать их третьим лицам без согласия другой
стороны. При нарушении данных обязательств виновная сторона
возмещает ущерб другой стороне в размере ___________________________
_____________________________________.

3. ЦЕНА РАБОТЫ И ПОРЯДОК ЕЕ ОПЛАТЫ

3.1. Общая стоимость работ составляет _________________________
(руб., эквивалент долл. США,
______________.
Евро)
Расчет стоимости определяется ________________________________,
(сметой, калькуляцией, протоколом цен)
прилагаемой к данному договору.
3.2. В случаях, если фактические расходы Подрядчика оказались
меньше тех, которые учитывались при определении цены в
_________________________________________, оплата работ производится
(смете, калькуляции)
____________________________________________________________________
(по фактической себестоимости, по ценам, определенным в смете
___________________________________________________________________.
(протоколе цен, калькуляции), иным образом)
3.3. Заказчик оплачивает Подрядчику обусловленную п. 3.1
договора стоимость работ ___________________________________________
(указать порядок оплаты — после
____________________________________________________________________
окончания работы согласно акту приемки, или досрочно в качестве
_______________________________________ в течение _________________.
предоплаты, или иной порядок) (срок)
Варианты:
Заказчик в счет оплаты работ по договору перечисляет
Подрядчику аванс в размере _______________________________________
(руб., % от стоимости)
в течение ____________________.
(срок)
Заказчик в счет оплаты работ по договору перечисляет
Подрядчику задаток в сумме ____________________________________ руб.
в _______________________.
(срок)

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик вправе:
— проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не
вмешиваясь в его деятельность;
— отказаться от договора и потребовать возмещения убытков,
если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора
или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку
становится явно невозможным;
— отказаться от договора либо поручить исправление работы
другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения
убытков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она
не будет выполнена надлежащим образом, а в назначенный ранее
Подрядчику срок для устранения недостатков он их не устранил;
— отказаться при наличии уважительных причин от договора
подряда в любое время до сдачи работы, уплатив Подрядчику часть
установленной цены за работу, выполненную до получения уведомления
об отказе Заказчика от договора, и возместив Подрядчику убытки.
4.2. Заказчик обязан оказывать содействие Подрядчику в
выполнении им работы. В частности, _______________________________
(указать конкретно, в чем
____________________________________________________________________
должно выражаться содействие — передать информацию, подготовить
___________________________________________________________________.
персонал, обеспечить режим работы и т.д.)
4.3. Для обеспечения своевременного выполнения работ
Подрядчиком Заказчик обязан обеспечить в ___________________________
(срок)
Подрядчика _________________________________________________________
(перечислить встречные обязанности Заказчика, например,
____________________________________________________________________
предоставление оборудования, материалов, документации, образцов,
_______________________________.
макетов и т.д.)
4.4. Заказчик обязан в __________________ с участием Подрядчика
(срок)
осмотреть и принять результат выполненной работы, подписав акт
приемки. Все недостатки выполненной работы, выявленные в момент
приемки, должны быть оговорены в названном акте.
4.5. Подрядчик обязан передать Заказчику вместе с результатом
работы информацию, касающуюся ______________________________________
(эксплуатации, использования)
предмета договора, в частности _____________________________________
(перечислить необходимую
________________________________________.
документацию и сведения)

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

При неисполнении, ненадлежащем исполнении принятых на себя
обязательств стороны несут следующую ответственность:
Подрядчик:
— за некачественное выполнение работ — ______________________;
(мера ответственности)
— за просрочку выполнения работ — ___________________________;
(мера ответственности)
— за непередачу оговоренной в п. 4.5 договора информации —
__________________________________.
(мера ответственности)
Заказчик:
— за невыполнение обязательств, предусмотренных п.п. 4.2, 4.3
договора, _______________________________________________________;
(мера ответственности)
— за несвоевременную оплату выполненной работы — _____________
(% пени,
________________________________.
штраф)

6. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до
___________________________.

7. Во всем остальном, что не предусмотрено данным договором,
стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.

8. Споры, вытекающие из исполнения настоящего договора,
решаются в суде ____________________________________________________
(указать, в каком, какого государства,
_________________________________________________.
в соответствии с каким законодательством)

9. Взносы на социальное страхование с вознаграждения
Подрядчика не перечисляются.

10. Дополнительные условия ___________________________________.

11. Адреса сторон:
Подрядчик
Предприниматель: ______________________________________________
(Ф.И.О.)
_______________________________________________________________
Свидетельство: ________________________________________________
(N, когда и кем выдано)
_______________________________________________________________
Лицензия ______________________________________________________
(на право осуществления деятельности, если она
_______________________________________________________________
необходима для выполнения данного вида работ)
Адрес: ________________________________________________________
Тел. дом. _____________________________________________________
Р/с ___________________________________________________________
Тел. служ. ____________________________________________________
Паспортные данные: ___________________________________________
Заказчик
______________________________________________
(Ф.И.О.)
Адрес: ________________________________________________________
Тел. дом. _____________________________________________________
Паспортные данные: ___________________________________________

Подрядчик ___________________ Заказчик ___________________
подпись подпись
печать печать

Договор оказания услуг

УТВЕРЖДЕНО
Постановление Совета Министров Республики Беларусь
12.11.2014 № 1064

ДОГОВОР
оказания туристических услуг №

___ ___ 20__ г. _______
(место заключения договора)
_________________________ ,
(наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество, (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя)
именуемое(ый) в дальнейшем исполнитель, в лице __________________ ,
(должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
действующего на основании __________
(учредительного документа, доверенности)
с одной стороны, и _______________________ ,
(фамилия, имя, отчество или наименование юридического лица),
именуемый(ое) в дальнейшем заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

1. Исполнитель обязуется по заданию заказчика в соответствии с программой туристического путешествия согласно приложению 1 оказать туристические услуги лицам согласно приложению 2, являющимся туристами (далее, если не указано иное, туристы), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

2. В случае заключения настоящего договора в пользу третьих лиц заказчик обязуется обеспечить исполнение этими третьими лицами условий настоящего договора и выражает тем самым их согласие на условия настоящего договора.
Туристы имеют право требовать от Исполнителя оказания им туристических услуг.
3. Количество туристов, которым оказываются туристические услуги в соответствии с настоящим договором, составляет _ человек.
4. Минимальное количество человек, определенное туроператором при формировании тура, которое необходимо для осуществления туристического путешествия, составляет _.
5. Качество туристических услуг должно соответствовать условиям настоящего договора, а также обязательным для соблюдения требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации, а при их отсутствии или неполноте – требованиям, обычно предъявляемым к услугам соответствующего типа.

СТОИМОСТЬ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ

6. Стоимость туристических услуг по настоящему договору составляет
__________________.

7. Сроки и порядок оплаты туристических услуг, а также неустойки (пени, штрафа)
_______________.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

8. Исполнитель имеет право на:
своевременноеполучение от заказчика своевременно полной, достоверной информации, документов, а также сведений о себе и туристах в объеме, необходимом для исполнения обязательств по настоящему договору;
возмещение заказчиком причиненных убытков (нанесенного вреда) в случаях и порядке, установленных законодательством
_______________________;

_______________________;
9. Исполнитель обязан:
предоставить своевременно заказчику необходимую и достоверную информацию о программе туристического путешествия, туроператоре, сформировавшем тур, принимающей стороне, правилах въезда и выезда в страну (место) временного пребывания (страны транзитного проезда) и необходимости предоставления гарантий оплаты оказания медицинской помощи для въезда в страну (место) временного пребывания для выезжающих за пределы Республики Беларусь, а также информацию, предусмотренную законодательством о туризме, защите прав потребителей;
провести в порядке, установленном законодательством, инструктаж заказчика о соблюдении правил личной безопасности;
своевременно предоставить заказчику документы, необходимые для совершения туристического путешествия;
предпринимать меры по соблюдению прав и законных интересов заказчика и туристов;
обеспечить качество, в том числе безопасность, оказываемых в соответствии с настоящим договором туристических услуг;
в случае отсутствия минимального количества человек, определенного в пункте 4 настоящего договора, информировать Заказчика не позднее чем
за десять календарных дней до начала туристического путешествия;
возместить в случаях и порядке, установленных законодательством, убытки (причиненный вред) заказчику и (или) туристам;
при одностороннем отказе от исполнения обязательств по настоящему договору во время совершения туристического путешествия по желанию туриста организовать его возвращение в место начала (окончания) туристического путешествия на условиях, определенных в настоящем договоре, или на условиях более высокого уровня;
в случае, если во время осуществления туристического путешествия окажется, что объем и качество оказываемых туристических услуг не соответствуют условиям настоящего договора и требованиям законодательства, заменить туристические услуги, оказываемые во время осуществления туристического путешествия, туристическими услугами аналогичного или более высокого качества без дополнительных расходов для заказчика, а с согласия заказчика либо туриста – туристическими услугами более низкого качества с возмещением заказчику разницы между стоимостью туристических услуг, указанных в настоящем договоре, и стоимостью фактически оказанных туристических услуг;
выполнять условия настоящего договора;
______________________.
10. Заказчик имеет право:
требовать оказания туристам туристических услуг в соответствии с настоящим договором и законодательству;
на возмещение исполнителем понесенных убытков (причиненного вреда) в случаях и порядке, установленных законодательством;
на обеспечение исполнителем качества оказываемых туристических услуг, в том числе их безопасности;
______________________;

______________________.
11. Заказчик обязан:
11.1. ознакомиться сам, а также ознакомить туристов с условиями настоящего договора, правилами личной безопасности и информацией, полученной в соответствии с абзацем вторым пункта 9 настоящего договора;
11.2. своевременно предоставить исполнителю полную, достоверную информацию и документы, а также сведения о себе и туристах в объеме, необходимом для исполнения обязательств по настоящему договору;
11.3. возместить фактически понесенные расходы исполнителя в случае одностороннего отказа от исполнения настоящего договора;
11.4. выполнять условия настоящего договора;
11.5. обеспечить выполнение туристами следующих обязанностей:
своевременно прибывать к месту начала туристического путешествия, а также к местам сбора и отправки во время совершения туристического путешествия;
соблюдать законодательство страны (места) временного пребывания, уважать ее политическое и социальное устройство, обычаи, традиции, религии населения;
бережно относиться к окружающей среде, материальным историко-культурным ценностям;
соблюдать правила въезда и выезда страны (места) временного пребывания (стран транзитного проезда);
соблюдать правила личной безопасности;
______________;
______________.

ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

12. Изменение и прекращение, в том числе расторжение, настоящего договора осуществляются по основаниям, предусмотренным настоящим договором и законодательством.
13. Изменение и расторжение настоящего договора по соглашению сторон совершаются в письменной форме путем заключения дополнительного соглашения к нему.
14. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке:
исполнителем — при условии полного возмещения заказчику убытков;
заказчиком — при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.
15. В случае отсутствия минимального количества человек, определенного в пункте 4 настоящего договора, договор прекращает свое действие при условии возврата исполнителем стоимости оплаченных туристических услуг и информирования заказчика в срок, определенный в абзаце седьмом пункта 9 настоящего договора.

16. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с законодательством.
17. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в случае, если это оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы и невозможности исполнения сторонами обязательств по настоящему договору каждая из сторон вправе требовать от другой стороны возврата всего, что она исполнила, не получив встречного удовлетворения.
18. Исполнитель не несет ответственность за возможный ущерб, нанесенный туристам по их собственной вине или по вине третьих лиц, предоставляющих во время осуществления туристического путешествия услуги, не входящие в его программу и вызванные инициативой самих туристов.

19. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения сторонами и действует до полного исполнения обязательств по нему.
20. Документы и их копии, подтверждающие факт оплаты стоимости туристических услуг, являются неотъемлемой частью настоящего договора.
21. Настоящий договор составлен на __ языке* в ____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
22. Все споры по настоящему договору разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством.
–––––––––––––––––––––––––––
* Настоящий договор может быть заключен на русском, белорусском или иностранном языке. При этом текст договора, заключенные на белорусском или иностранных языках, должен соответствовать настоящему договору на русском языке.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель Заказчик
_______ _______
_______ _______
_______ _______
_______ _______

Инструктаж о соблюдении правил личной безопасности туриста проведен ____
(подпись Заказчика)

Приложение 1
к договору оказания туристических услуг
№ ___ 20__г.

______
Программа туристического путешествия

Туристические услуги: _________
Маршрут туристического путешествия: _________
Дата, время начала и окончания туристического путешествия: ________________
Порядок встречи, проводов и сопровождения туриста(ов): ______
________________

Услуга по перевозке: ____________
Характеристика транспортных средств, сроки стыковок (совмещений) рейсов: _____________
Трансфер: ______________

Услуга по размещению: __________
Характеристика объектов для размещения туриста(ов) (их местоположение, классификация по законодательству страны (места) временного пребывания, иная информация) ____________
________________

Услуга по питанию: _________
Порядок обеспечения питания туриста(ов): ______

Перечень и характеристика иных туристических услуг: ________________

Иная информация: ___________

Исполнитель Заказчик
_______ _______
_______ _______

Приложение 2
к договору оказания туристических услуг № ___ ____20__г.

Сведения* о лицах, которым оказываются туристические услуги

1. _____________;
2. _____________;

–––––––––––––––––––––
* Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), место жительства.

ОБРАЗЦЫ ДОГОВОРОВ | Типовые договора | Формы договоров | Договор скачать

Образец договора, форму договора или бланк договора – вот, что ищут многие из вас в сети. Ссылки на типовые договора даны внизу страницы.

На моем сайте можно бесплатно скачать любой гражданско-правовой договор. Здесь представлены следующие виды договоров: договор аренды, договор аренды помещения, договор аренды нежилого помещения, договор аренды транспортного средства, договор подряда, договор ремонта, строительный договор, договор строительного подряда, договор выполнения работ, договор купли-продажи, договор оказания услуг, договор на оказание услуги, договор поставки, договор займа, договор комиссии, договор пользования, договор безвозмездного пользования, договор перевозки, договор перевозки грузов, транспортный договор, договор перевода долга, договор поручения, договор дарения, учредительный договор (договор ООО), договор уступки прав, договор уступки требования, договор хранения, договор использования оборудования, договор международной купли-продажи, внешнеторговый договор, внешнеэкономический договор, инвестиционный договор, договор залога, договор на изготовление.

Все эти документы полностью соответствуют законодательству Республики Беларусь и приемлемы для использования субъектами хозяйствования на территории РБ. Представленные образцы являются типовыми и продойдут для простого урегулирования отношений между сторонами, определения их прав и обязанностей. Поэтому, если вам надо быстро заключить какой-либо из договоров, просто скачайте представленную форму, внесите в нее свои реквизиты и подпишите.

Как юрист я знаю, что от качества заключенного сторонами договора во многом зависит то, как в дальнейшем сложатся отношения контрагентов. Грамотный договор, составленный квалифицированный юристом, будет разительно отличаться от представленных ниже образцов. Такие, профессионально составленные документы, здесь для бесплатного скачивания, конечно, не представлены. Они стоят денег. Каждый из них разрабатывается, как костюм при индивидуальном пошиве, и гораздо меньше подойдет для среднестатистической ситуации, чем бесплатные формы договоров, поскольку подписать «навороченный» договор гораздо сложнее, чем простой. Противоположная сторона от такого договора всегда ждет подвоха (и не зря; в таких договорах их полно). Один из моих клиентов даже заявил, что он никогда не подписывает договоры, состоящие более чем из 2 страниц. К слову, мой договор на оказание юридических услуг (казалось бы что там заключать, предмет, стоимость, сроки) содержит 6. Конечно. Я бы мог вместить его и на две страницы, но тогда пришлось бы читать с лупой. Но и 6 страниц не предел. Например, у меня есть форма договора поставки на 8 листах и форма договора строительного подряда на 11 листах. Дважды я представлял интересы клиентов в хозяйственных спорах с ЗАО «ВЦ «Аквабел», и оба раза по вопросам аренды. Так вот, форма договора аренды нежилого помещения, предложенная арендодателем насчитывала 29 (!) страниц, вдобавок шли правила пользования помещениями еще на 11 листах. Не знаю, осилил ли судья договор, но у меня только на то, чтобы прочитать его от корки до корки и понять, что он сулит клиенту ушло не менее 2 часов.

Я никогда не ставлю целью подготовить для клиента большой договор. Договор просто должен полностью защищать ваши интересы. В составлении договоров есть свои хитрости. Например, нет необходимости скрупулезно перечислять права и обязанности, если они закреплены действующим законодательством, и не подлежат изменению по соглашению сторон. Напротив, если обычные права и обязанности можно изменить, и клиент настаивает на этом, то чтобы не наводить контрагента на мысль, что есть подвох, излагаются все права и обязанности, и измененные, и нет. Соответственно, увеличивается количество страниц.

Смысл вы уже, наверное, поняли – чем больше слов, тем проще спрятать нужные из них. Напротив, если бы договор состоял из 2 страниц, и содержал все «подвохи», то они были бы очевидны. И документ вряд ли бы был подписан. Скорее всего стороны вступили бы в затяжной процесс согласования условий договора посредством протоколов разногласий и протоколов урегулирования разногласий. Отсюда мораль, если вы предлагаете объемный договор – хорошо, если его предлагают вам – ждите подвоха.

Умение составлять договора как раз и состоит в том, чтобы понять приоритеты. Составляя документ, нужно четко представлять, что хочешь получить в результате. Приведу пример. Вы поставляете товар. Следовательно, вам нужно получить деньги. Но всю стоимость товара покупатель пречислить сразу не готов. Получается, что вам нужно обезопасить свои интересы. Поэтому, как минимум, нужно предусмотреть, что право собственности на товар переходит от продавца к покупателю в момент полной его оплаты, до момента оплаты товар находится в залоге у продавца, действуют условия коммерческого займа, если покупатель не оплатит товар в срок, продавец вправе изменить цену товара. Остальные условия договора не менее важны, но являются второстепенными по отношению к его предмету (читайте «сути»).

Также неплохо:
переложить риски на противоположную сторону. Гибель, порча, повреждение товара, обширный перечень форс-мажорных обстоятельств, действия третьих лиц, условия действия гарантии на товар и прочие нюансы договора надежно защитят ваши интересы, если что-то пойдет не так;
освободить себя от ответственности. Тут пригодится оговорка о том, что ответственность продавца наступает лишь при наличии вины. Необходимо также свести к минимуму основания ответственности продавца по договору;
предусмотреть ответственность для противоположной стороны. Здесь действует принцип обратный изложенному абзацем выше. С той лишь оговорокой, что для противоположной стороны договора нужно устанавливать санкции, которые не будут уменьшены судом;
иметь возможность прекратить договор по своему желанию. Предусматриваются основания отказа от договора, прекращения договора и его расторжения.

Все остальные условия договора тоже должны работать на вас. Это и досудебный порядок урегулирования спора, и указание суда, который будет в случае возникновения рассматривать спор между сторонами договора, и срок действия обязательств сторон по договору, и момент исполнения, и множество других.

То, что кажется простым, отнюдь не просто. Мне известны более 40 условий, изменив которые при заключении ЛЮБОГО договора, можно существенно изменить последствия. Плюс у каждого из видов договоров (поставка, подряд, аренда и т.д.) существует от 10 условий, способных сделать тоже самое.

Обычно отношения сторон повторяются. Поэтому однажды заказанный у меня образец договора станет той формой договора, которая прослужит вам долгое время. Условия договоров не так подвержены изменениям как действующее законодательство Республики Беларусь, и образцы разработанных мною документов останутся актуальными на протяжении минимум 2-3 лет.

А теперь перейдем к тому, что было обещано в начале статьи – раздаче образцов договоров, форм договоров и бланков договоров. Еще раз повторюсь, что все из приведенных ниже образцов договоров полностью соответствуют действующему законодательству Республики Беларусь и приемлемы для использования на территории РБ, хотя и являются упрощенными формами. Вы можете абсолютно бесплатно скачать любой из них.

Делаю жизнь проще,
юрист Николай Калюнов

Сервис бронирования места в очереди на границе

Ваш браузер устарел. Сайт будет работать неправильно. Чтобы исправить проблему нажмите здесь.

Республиканское унитарное предприятие «Белтаможсервис» (Республика Беларусь), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ___________ именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________, действующего на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые — «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Исполнитель оказывает услуги по бронированию в системе электронной очереди времени въезда транспортных средств в автодорожный пункт пропуска через Государственную границу Республики Беларусь (далее – услуги электронного бронирования).

1.2. Услуги электронного бронирования оказываются в соответствии с Положением о порядке оказания юридическим лицам услуги по бронированию в системе электронной очереди времени въезда транспортных средств в автодорожный пункт пропуска через Государственную границу Республики Беларусь (далее – Порядок оказания услуг), размещенным на сайте Исполнителя www.belarusborder.by в глобальной компьютерной сети Интернет, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Отчетный период по настоящему договору — один месяц.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Своевременно предоставлять Заказчику информацию о порядке оказания услуг электронного бронирования, а также о времени бронирования и количестве транспортных средств, которым могут быть представлены услуги электронного бронирования в автодорожном пункте пропуска через Государственную границу Республики Беларусь (далее – пункт пропуска) посредством размещения на сайте Исполнителя.

2.1.2. Предоставить доступ Заказчику к хранимой в системе электронной очереди информации в части, касающейся осуществленного им бронирования времени въезда в пункт пропуска или его отмены.

2.1.3. До 5 – го числа месяца, следующего за отчетным, представить Заказчику Акт оказанных услуг, на сайте Исполнителя (далее – Акт). Акт представляется в электронном виде посредством системы электронного бронирования.

2.1.4. Не позднее 7 – го числа месяца, следующего за отчетным, подписать Акт, заверить печатью и направить его Заказчику в двух экземплярах для подписания.

2.2. Исполнитель имеет право:

2.2.1. Приостановить оказание услуг электронного бронирования в связи с отсутствием денежных средств на расчетном счету Исполнителя, внесенных Заказчиком в качестве предварительной оплаты за услуги электронного бронирования или в случае проведения необходимых технических работ.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. До момента заключения настоящего Договора ознакомиться с его содержанием и с Порядком оказания услуг на сайте Исполнителя.

2.3.2. В течении 3 (трех) рабочих дней с момента получения Акта от Исполнителя, подписать Акт, заверить печатью и направить один экземпляр Исполнителю. В случае непредставления в указанный срок подписанного Акта либо мотивированного отказа, количество услуг электронного бронирования считается подтвержденным Заказчиком, а Акт подписанным сторонами.

2.3.3. Оплатить услуги электронного бронирования в соответствии с настоящим Договором и Порядком оказания услуг.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления услуг электронного бронирования.

3. Стоимость услуг и порядок оплаты

3.1 Стоимость услуг электронного бронирования устанавливается законодательством Республики Беларусь и указана в Порядке оказания услуг.

3.2. Стоимость услуг по настоящему договору оплачивается Заказчиком на условиях 100% предварительной оплаты, в белорусских рублях в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя. При осуществлении оплаты в платежном поручении в обязательном порядке указывается номер договора.

3.3. Датой оплаты услуг электронного бронирования считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.4. Все возможные услуги банка по переводу денежных средств оплачиваются Заказчиком.

3.5. Сумма предварительной оплаты, иных авансовых платежей не является коммерческим займом. На сумму предоплаты, иных авансовых платежей проценты за пользования чужими денежными средствами не начисляются.

4. Ответственность сторон

4.1 Исполнитель не несет ответственности за сбой либо отказ программных и технических средств, обеспечивающих оказание услуг по бронированию системы электронной очереди, в результате которых оказание услуг не является возможным.

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору на время действия обстоятельств непреодолимой силы. Под непреодолимой силой понимаются чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях обстоятельства, препятствующие исполнению своих обязательств Сторонами по настоящему Договору. К ним относятся стихийные явления (землетрясения, наводнения и т.п.), обстоятельства общественной жизни (военные действия, чрезвычайные положения, крупнейшие забастовки, эпидемии и т. п.), запретительные меры государственных органов (запрещение перевозок, валютные ограничения, международные санкции запрета на торговлю и т.п.). В течение этого времени стороны не имеют взаимных претензий, и каждая из сторон принимает на себя свой риск последствий форс — мажорных обстоятельств.

4.3. Все споры и разногласия по настоящему договору или в связи с ним будут разрешаться путем переговоров между сторонами.

Получатель претензии в пятнадцатидневный срок со дня ее получения письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии. Ответ на претензию подписывается получателем претензии или его представителем и направляется заявителю претензии заказной корреспонденцией с обратным уведомлением или вручается под роспись.

4.4. Вся коммерческая и претензионная переписка, судебная корреспонденция и связанные с ней документы, ведется и вручается на русском языке.

4.5. Все разногласия вытекающие из настоящего договора подлежат рассмотрению в Экономическом суде Республики Беларусь по месту нахождения Исполнителя. Применительное право – право Республики Беларусь. Язык судопроизводства – русский.

5. Изменение, прекращение договора

5.1. Порядок оказания услуг Исполнитель вправе изменить в одностороннем порядке путем размещения изменений/дополнений на сайте Исполнителя www.belarusborder.by.

Иные изменения и (или) дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями, подписываемыми уполномоченными представителями обеих Сторон.

5.2. Настоящий договор может быть прекращен досрочно:

по соглашению сторон в любое время;

в других случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь и/или настоящим договором.

6. Срок действия договора, иные условия

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует по 31 декабря 20___г.

6.2. Если ни одна из сторон за месяц до окончания срока действия настоящего договора не заявит о его расторжении или перезаключении, он считается продленным на следующий календарный год на тех же условиях.

6.3. При изменении наименований, юридических адресов, банковских и иных реквизитов, реорганизации стороны обязаны незамедлительно, в течение 5 (пяти) рабочих дней, уведомить об этом друг друга в письменном виде.

6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь, Порядком оказания услуг.

6.5. Настоящий договор составлен и подписан на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

6.6. С подписанием настоящего договора Заказчик подтверждает, что ознакомлен надлежащим образом с Положением о порядке оказания юридическим лицам услуги по бронированию в системе электронной очереди времени въезда транспортных средств в автодорожный пункт пропуска через Государственную границу Республики Беларусь.

7. Юридические адреса и реквизиты Сторон:

Исполнитель:

Юридический адрес: 223049,

Минская обл., Минский р-н,

17-й км.автодороги Минск-Дзержинск,

Административно-бытовой корпус, каб. 75,

Адрес для корреспонденции:

пр-т Дзержинского 104-А каб.11.4, 220116, г.Минск

УНП 101561144 ОКПО 37529913,

Расчетный счет BY17AKBB30120000132670000000