Договор текущего ремонта автомобиля

Договор на техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт узлов, агрегатов автомобилей и автобусов семейства МАЗ, КАМАЗ, ЗИЛ, ПАЗ, ГАЗ, HYUNDAI, ISUZU, FOTON, BAW, FORD, KLQ(HIGER)

на техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт узлов,

агрегатов автомобилей и автобусов семейства

МАЗ, КАМАЗ, ЗИЛ, ПАЗ, ГАЗ, HYUNDAI, ISUZU, FOTON, BAW, FORD, KLQ(HIGER).

ООО «СИМЕКС-АВТО» . А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», с одной стороны и _______________________________________________________, именуемый в дальнейшем “Заказчик”, _____________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1 Оказание услуг Исполнителем по техническому обслуживанию (ТО), текущему и капитальному ремонту автотранспортной техники Заказчика.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1.1. Принимает меры для максимального удовлетворения потребностей «Заказчика» по ТО, текущему и капитальному ремонту

автотранспортной техники Заказчика.

2.1.2. Использует в ремонте и обслуживании автомобилей только сертифицированные масла, смазки и охлаждающие жидкости,
рекомендованные заводом-изготовителем.

2.1.3. Информирует «Заказчика» о стоимости запасных частей, расходных материалов и оказываемых услугах.

2.1.4. Выставляет счета на оказываемые виды услуг и использованные материалы по каждой машине.

2.1.5. Обеспечивает сохранность автомобилей «Заказчика» на период ремонта. За оставленные в (на) автомобиле ценные
предметы и вещи «Исполнитель» ответственности не несет.

2.1.6. Обеспечивает безотказную работу отремонтированных узлов и агрегатов при соблюдении правил эксплуатации автомобиля
и своевременном прохождении планового обслуживания в объемах, указанных в технологических картах завода-изготовителя.

2.1.7. Оставляет за собой право увеличивать общую стоимость услуг при увеличении отпускных цен на запасные части и
расходные материалы заводами изготовителями.

2.1.8. При завершении работ оформляет «Акт выполненных работ» о фактически выполненной работе согласно заявке Заказчика.

2.2.1. Принимает автомобиль по «Акту выполненных работ». Заявляет свои претензии к качеству произведенного ремонта или
ТО (при их наличии).

2.2.2. Выполняет на территории Исполнителя требования по пожарной безопасности, охране труда и внутреннего распорядка
Исполнителя.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1. Услуги, предоставляемые Исполнителем Заказчику, оплачиваются Заказчиком по договорным ценам в соответствии с
Действующим прейскурантом ООО “СИМЕКС-АВТО” по счетам Исполнителя на каждый вид услуг в течение 3-х рабочих дней со дня выставления счета. Рекламационный ремонт, при условии соблюдения требований по эксплуатации автомобилей – клиентом не оплачивается. Исполнитель передает автомобиль Заказчику после поступления денежных средств в кассу или на расчетный счет Исполнителя.

3.2. В стоимость услуг по техническому обслуживанию и ремонту входит стоимость профилактических и ремонтных работ,
стоимость запасных частей, крепежа и материалов, использованных при проведении обслуживания (ремонта) на конкретном
автомобиле или агрегате.

Форма оплаты — любая, приемлемая для Заказчика и не противоречащая Законодательству. При задержках платежей более 3-х

банковских дней по видам выполненных работ и несвоевременного получения автомобиля из ремонта или ТО, в счет

включается стоимость парковки из расчета:

— автомобиль, автобус-400 рублей; — полуприцеп-800 рублей; — автомобиль+ прицеп (п/прублей за сутки.

3.3. Исполнитель в праве не выдавать автомобиль Заказчику при образовании задолжности по оплате оказанных услуг.

4. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА.

4.1. Осуществление технического обслуживания (ТО) и ремонта автотехники Заказчика производится на территории Исполнителя.

4.2. Доставка транспортных средств к Исполнителю осуществляется Заказчиком за свой счет.

4.3.Заказчик согласовывает сроки предоставления а/м на ТО и ремонт с Исполнителем не позднее чем за два рабочих дня до предполагаемой даты постановки а/м на ТО и ремонт. В рекламационных случаях — сроки предоставления автотехники в ремонт могут не согласовываться (автотехника принимается в любое рабочее время технического центра).

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

5.1. Исполнитель производит ремонт с использованием собственных запасных частей и расходных материалов. Гарантийные обязательства на выполненные работы и на установленные запасные части исполнителем составляет тридцать календарных дней. На работы, выполненные с использованием запасных частей и материалов Заказчика — гарантийные обязательства не распространяются.

5.2. Гарантия СТО не распространяется на:

естественным образом изношенные детали и узлы автомобиля, в том числе шины, накладки сцепления и тормозов, клинообразные ремни, защитные чехлы, шланги, лампочки, свечи накала, щетки стеклоочистителей, лакокрасочное покрытие, а также впрыскивающие сопла двигателя, детали из стекла, предохранители, прокладки и все детали, подверженные естественному старению. разрушение материала вследствие коррозии и эрозии.

5.3. Выработавшие срок эксплуатации, пришедшие в негодность или замененные запасные части и материалы, ГСМ, снятые (демонтированные) с автомобиля Заказчика в процессе оказания услуг по ремонту (обслуживанию) и не востребованные им во время получения автомобиля из ремонта, подлежат утилизации, либо используются по своему усмотрению Исполнителем.

5.4. Исполнитель вправе для выполнения работ (оказания услуг) привлекать третьих лиц, оставаясь ответственным за их действия.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. По настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим Законодательством РФ.

6.2. В случае невозможности выполнения одной из сторон своих обязательств по настоящему Договору по причинам
возникновения обстоятельств непреодолимой силы (войны, стихийных бедствий, и др.), а также актов органов государственной
власти, носящих общий характер, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, Стороны
освобождаются от ответственности по настоящему Договору, при этом возникновение и действие таких обстоятельств должно
быть удостоверено компетентным органом (организацией).

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДАННОГО ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 20____ г.

7.2. Договор, может быть, расторгнут по инициативе любой из сторон в случае невыполнения партнерами обязательств по пунктам
договора или другим обстоятельствам с обязательным уведомлением другой стороны не менее чем за 15 дней, в течение которых
стороны должны осуществлять все взаиморасчеты по платежным, выполненным работам и услугам.

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору составляются в письменной форме, подписываются Сторонами и
являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.4. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.

Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.

7.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим гражданским
законодательством.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

Договор на техническое обслуживание и ремонт автомобилей

Договор может измениться в сязи с изменением рынка ремонтных услуг, в зависимости от количества машин клиента и т.д.

на техническое обслуживание и ремонт автомобилей № ХХ-ХХ/ХХ

г. Санкт-Петербург хх ________ 2012 г.

Общество с ограниченной ответственностью «МК-Траксервис», станция технического обслуживания автомобилей, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Михайлова Александра Викторовича , действующего на основании Устава, с одной стороны, и « », именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора , действующего на основании Устава , с другой стороны, далее – Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Термины, используемые в настоящем договоре:

СТО – станция технического обслуживания автомобилей.

ТО – техническое обслуживание автомобиля.

Гарантийные обязательства – обязательства по безвозмездному ремонту и замене деталей, узлов и агрегатов, преждевременно вышедшие из строя по вине Исполнителя.

Запчасти – узлы, детали, сборочные единицы автомобиля.

Оригинальные запчасти – запчасти, изготовленные автопроизводителем, распространяемые через сервисную сеть компании-автопроизводителя.

Неоригинальные запчасти – запчасти, изготовленные не самим автопроизводителем, а на заводах других фирм.

ГСМ – горюче-смазочные материалы.

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей Заказчика на станции технического обслуживания Исполнителя (далее по тексту СТО) с использованием собственных запасных частей и материалов или запасных частей Заказчика, если это предусмотрено Заявкой, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить работу Исполнителя на условиях настоящего Договора.

1.2. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить работу Исполнителя на условиях настоящего Договора.

1.2. На техническое обслуживание и ремонт принимаются автомобили Заказчика, указанные в Приложении №1, являющееся его неотъемлемой частью данного договора.

Приложение №1 включает в себя предварительный список автомобилей Заказчика, подлежащих ТО и ремонту на СТО. Список автомобилей Заказчик содержит данные о владельце, типе автомобиля, модели автомобиля, идентификационный номер, государственный номерной знак. Данный список автомобилей может быть изменен в порядке, предусмотренном п. 4.1 Договора.

1.3. Выполнение работ по настоящему Договору осуществляется Исполнителем по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, ул. Ленина д.3.

2. Порядок технического обслуживания и ремонта автомобилей и сроки проведения работ

2.1. Предварительная запись на проведение ТО или ремонта автомобилей осуществляется СТО по телефону устно или по заранее присланной по факсу письменной заявке Заказчика с указанием желаемого срока постановки автомобилей в ремонт или на ТО, однако точный срок прибытия автомобилей СТО определяет, исходя из собственной загрузки и согласует с Заказчиком устно по телефону.

2.2 Прием автомобиля Заказчика для проведения работ, необходимых на данном автомобиле, производится по Заявке, форма которой предусмотрена СТО. В заявке отражается идентификационный номер автомобиля, модель автомобиля, государственный номерной знак, видимые наружные повреждения и дефекты, производится отметка об использовании деталей Исполнителя либо Заказчика. Н основании причины обращения Заказчика на СТО Исполнителя, Исполнителем определяются предварительный перечень заказанных работ, предварительные стоимость и срок исполнения работ по данному автомобилю Исполнитель принимает автомобиль на СТО после подписания Сторонами Заявки на проведения работ (с расшифровкой ФИО и указанием должности подписывающего).

2.3. Исполнитель на основании Заявки Заказчика, формирует Заказ-Наряд, в котором указывается точный перечень работ, стоимость и срок исполнения работ по данному автомобилю, указываются запасные части и материалы, необходимые для выполнения работ по данному автомобилю. При отсутствии разногласий по объему и стоимости выполняемых Исполнителем работ согласно Заявке, Стороны подтверждают согласие подписанием уполномоченными лицами Заказ-Наряда в 2-х (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, и Исполнитель приступает к выполнению работ. Стоимость работ, указанная в Заказ-Наряде, служит основанием для выставления счета на оплату.

2.4. Заявка на проведение ТО с использованием неоригинальных запасных частей принимается Исполнителем исключительно по письменной просьбе Заказчика в случае наличия их на складе СТО, либо в случае их предоставления самим Заказчиком.

В случае отсутствия письменной просьбы Заказчика об использовании неоригинальных запчастей на момент принятия Заявки к исполнению, СТО имеет право использовать оригинальные запчасти при выполнении заказанного объема работ, даже в случае наличия на СТО неоригинальных запчастей. На момент принятия Заявки к исполнению СТО на своё усмотрение применяет имеющуюся на складе спецификацию ГСМ, требуемых для выполнения заказанных работ, если не оговорено в Заявке на проведение работ.

2.5. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля Заказчика осуществляется на производственных площадях Исполнения.

2.6. Доставка автомобиля на СТО осуществляется Заказчиком своими силами и за свой счет.

2.7. Исполнитель самостоятельно определяет порядок выполнения согласованных в Заявке работ. СТО в праве направить автомобиль Заказчика на мойку если это необходимо для качественного проведения работ и соблюдения гигиены труда персонала СТО.

2.8. По завершении работ на данном автомобиле Исполнитель в течении 1 (одних) суток уведомляет Заказчика о завершении работ и о готовности Исполнителя передать отремонтированный автомобиль Заказчику.

2.9. В течении 3 (трех) рабочих дней с момента уведомления Исполнителем Заказчика, указанного в п.2.8. настоящего Договора, Заказчик обязан принять работы по ремонту автомобиля, подписать двухсторонний Акт выполненных работ или письменно изложить мотивированное возражение с указанием конкретных замечаний по объему и качеству выполненных работ. Если при выполнении работ используются запасные части и материалы Заказчика, Исполнитель отражает перечень использованных запасных частей и материалов Заказчика в Акте выполненных работ. В случае отказа от подписания Акта выполненных работ и при отсутствии с его стороны письменного мотивированного возражения от его подписания, работы считаются принятыми, а объем, качество и сроки выполненных работ – удовлетворяющими требованиям Заказчика.

В соответствии с п.4 ст.346.26 НК РФ Исполнитель не признается плательщиком НДС, счет-фактура не предоставляется.

По условиям Заявки Исполнитель производит возврат замененных деталей Заказчику.

2.10. При передаче автомобиля Исполнителю для проведения работ по Договору осмотр внешних повреждений по согласованию Сторон не выполняется. Заказчик передает автомобиль без составления акта осмотра. Исполнитель не несет ответственности за какие-либо повреждения и неисправности, имевшиеся на момент передачи автомобиля для проведения работ по договору, но не указанные Сторонами.

2.11. В случае если у Заказчика есть претензии к качеству/объему выполненных Исполнителем работ, Стороны в течении 5 (пяти) рабочих дней на основании мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта выполненных работ, а в необходимых случаях и на основании проведенной специалистами СТО Исполнителя экспертизы, составляют двухсторонний акт, в котором указываются претензии по выполненным работам и сроки их устранения.

2.12. Сроки выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля устанавливаются Исполнителем в зависимости от объема выполняемых работ и указываются в Заказ-Наряде.

2.12.1. Сроки выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту могут увеличиваться на время доставки запасных частей, необходимых для проведения ремонта и технического обслуживания.

2.12.2. В случае продления согласованного в Заявке срока проведения ТО или ремонта, Исполнитель должен уведомить об это Заказчика.

2.12.3. Исполнитель оставляет за собой право осуществлять работы, указанные в Заявке досрочно.

3. Права и обязанности Исполнителя

3.1. Исполнитель оказывает услуги по ТО и ремонту автомобилей Заказчика согласно технической документации и использованием оригинальных и неоригинальных запчастей изготовителей автомобилей.

3.2. Исполнитель имеет право отказаться от использования неоригинальных запасных частей без объяснения причины, за исключением случая, когда такие запчасти предоставлены Заказчиком в соответствии с Заявкой.

3.3. Исполнитель производит текущий ремонт автомобилей Заказчика, характер и объем которого не превышают производственных возможностей СТО, что оговаривается в момент согласования Заявки на работы.

3.4. Исполнитель предоставляет запчасти и материалы, необходимые для проведения ТО и ремонта автомобилей Заказчика, если иное не оговорено в Заявке.

Если по условиям Заявки Заказчик по своему выбору самостоятельно предоставляет требуемые для ремонта запчасти, Заказчик обязан предоставить необходимые запчасти в срок, согласованный в Заявке.

В том случае, если Заказчик в установленный Заявкой срок не предоставит необходимые запчасти, Заказчик обязан выплатить неустойку в размере 1000 (одна тысяча) рублей, за каждый календарный день просрочки обязательства, указанного в Заявке.

3.5. При увеличении в процессе ТО или ремонта необходимого объема работ, увеличивающего общую их стоимость, с использованием собственных запасных частей и материалов, более чем на 15% от предварительно оговоренной суммы, Исполнитель обязан проинформировать об этом Заказчика. В этом случае заказ на выполнение увеличенного объема работ принимается к использованию только после получения письменного согласия со стороны Заказчика, переданного в письменном виде, посредством факсимильной или иной связи, позволяющей установить отправителя. Длительность проведения изменившегося объема работ может увеличиться на срок между направлением письменного уведомления Исполнителя и получением письменного согласия Заказчика. При увеличении в процессе ТО или ремонта необходимого объема работ, увеличивающего общую их стоимость, с использованием собственных запасных частей и материалов, менее чем на 15%, Исполнитель имеет право производить изменившийся объем работ без получения письменного согласия Заказчика.

3.6. Исполнитель обязуется по требованию Заказчика предоставить требуемую информацию, непосредственно связанную с вопросами объема и качества работ.

3.7. посредством факсимильной или иной связи, позволяющей установить отправителя, Исполнитель обязуется известить Заказчика о дополнительных работах, необходимость которых была выявлена в процессе работы, в течении суток с момента выявления. В случае письменного согласия Заказчика на проведение дополнительных работ Исполнитель включает их дополнительно в Заказ-Наряд и в счет на оплату.

3.8. При выявлении в процессе выполнения работ недостатков автомобиля, угрожающих безопасности движения, немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ. При несогласии Заказчика на устранение таких недостатков либо при невозможности их устранения, Исполнитель делает соответствующую запись о наличии указанных выше недостатков во всех экземплярах Акта выполненных работ.

3.9. Исполнитель обязуется передать Заказчику отремонтированный автомобиль, в порядке, предусмотренном Договором, надлежащим образом и в надлежащие сроки исполнить обязательства, предусмотренные в п.2.3. и п.2..8. настоящего Договора.

3.10. В случае изменения юридического/фактического адреса, контактных телефонов, банковских реквизитов Исполнителя, Исполнитель обязан в 3-х дневный срок уведомить об этом Заказчика в письменном виде, посредством факсимильной или иной связи, позволяющей установить отправителя.

4. Права и обязанности Заказчика

4.1. В период срока действия настоящего Договора изменять в сторону увеличения или уменьшения количество автомобилей, указанных в Приложении №1 к настоящему договору путем направления Исполнителю письменного уведомления, подписанного Заказчиком и заверенного печатью Заказчика. При отсутствии возражений со стороны Исполнителя, список автомобилей, указанных в Приложении №1. считается согласованным Сторонами с внесенными в него изменениями согласно уведомлению Заказчика с момента двухстороннего подписания дополнительного листа к Приложению №1.

4.2. Заказчик обязан предоставлять автомобили на СТО точно к оговоренному времени. В случае невозможности выполнения этого требования заранее предупредить СТО о задержке или отказе от обслуживания. В данном случае Автомобили будут обслуживаться в порядке общей очереди.

4.3. Своевременно предоставлять информацию, запрашиваемую Исполнителем и необходимую для осуществления работ согласно Заявке.

4.4. Сообщать Исполнителю обо всех фактах ремонта, проведенного вне СТО Исполнителя, с указанием причины обращения к сторонней СТО, приведением перечня осуществленных работ и установленных запчастей.

4.5. Соблюдать установленные на СТО внутренние правила распорядка и условия проведения ремонта.

4.6. Для передачи автомобилей на СТО, получения автомобилей из ремонта, подписания документов, оговоренных настоящим Договором представитель Заказчика должен предоставить Исполнителю соответствующую доверенность или ее копию, заверенную надлежащим образом.

4.7. Принимать и оплачивать работы, выполненные Исполнителем, на основании выставленных счетов, в сроки, установленные в п.5.1. или п.5.5. настоящего Договора.

4.8. Заказчик обязан забрать отремонтированный автомобиль с территории СТО не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента оплаты услуг Исполнителя согласно п.5.1. Договора.

4.9. В случае, если Заказчик не забрал автомобиль в установленный договором срок, Заказчик обязан уплатить неустойку в размере 500 (пятьсот) рублей за каждые сутки просрочки обязательства, указанного в п.4.8. Договора. Просрочка свыше двенадцати часов считается за полные сутки.

4.10. Сумма неустойки фиксируется в акте, который передается Заказчику (его представителю). Одновременно с актом Заказчику передается счет на оплату суммы неустойки.

4.11. Заказчик вправе заказать работы по ремонту и ТО с использованием запасных частей и материалов Исполнителя, либо предоставлять их самостоятельно, указав об этом в Заявке согласно п.2.2. настоящего Договора.

4.12. В случае увеличения в процессе ТО или ремонта необходимого объема работ, увеличивающего общую их стоимость, с использованием запасных частей и материалов Исполнителя, более чем на 15% от предварительно оговоренной суммы в течение 3-х рабочих дней рассмотреть уведомление СТО согласно п. 3.5. настоящего Договора и информировать Исполнителя о своем согласии или отказе в письменном виде, посредством факсимильной или иной связи, позволяющей установить отправителя.

4.13. Выполнять требования инструкции по эксплуатации автомобилей, разработанные предприятиями – изготовителями, выполнять указания и следовать рекомендациям Исполнителя по правильной эксплуатации автомобиля, срокам и порядку технического обслуживания, регламентных и иных работ, определяющих техническое состояние автомобиля.

4.14. Заказчик вправе проверять ход и качество работ только в присутствии представителя

Исполнителя, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя. Длительное, более десяти минут, присутствие Заказчика в производственных помещениях и на служебных территориях Исполнителя не допускаются.

4.15. В случае изменения юридического/фактического адреса, контактных телефонов, банковских реквизитов Заказчика, Заказчик обязан в 3-х дневный срок уведомить об этом Исполнителя в письменном виде, по средством факсимильной или иной связи, позволяющей установить отправителя.

4.16. Надлежащим образом в надлежащие сроки исполнить обязанности, установленные пунктами 2.9., 2.10., 2.11. настоящего Договора.

4.17. В случае использования настоящего Договора Заказчиком для открытия или продления сроков действия автохозяйства Заказчик обязуется в течении 2-х недель с момента расторжения настоящего Договора уведомить соответствующие государственные инстанции о расторжении о расторжении настоящего договора. Исполнитель сохраняет за собой право, независимо от выполнения Заказчиком вышеуказанного обязательства, самостоятельно информировать об этом соответствующие государственные инстанции.

5. Оплата услуг Исполнителя

5.1. Оплата работ по ТО и ремонту производится Заказчиком на основании выставленных Исполнителем счетов не позднее 5 (пяти) банковских дней после подписания Заказчиком Акта выполнены работ. Датой оплаты считается день зачисления денежных средств, поступивших от Заказчика. На расчетный счет Исполнителя.

5.2. В случае нарушения сроков оплаты, указанных в п. 5.1. и п. 5.5. Договора, Заказчик выплачивает Исполнителю пени, начиная с 06-го банковского дня просрочки от момента выставления счета или срока уплаты указанного в п. 5.5. настоящего Договора до момента до момент поступления денег на счет Исполнителя. Пени рассчитываются следующим образом:

— в случае просрочки от 06-ти до 20-ти банковских дней Заказчик уплачивает пени в размере 0,5% за каждый день просрочки;

— с 21-го дня просрочки Заказчик уплачивает пени в размере 1% за каждый день просрочки.

5.3. Для ускорения расчетов Заказчик может произвести оплату стоимости ТО и ремонта с использованием запасных частей и материалов, до начала выполнения работ, которая впоследствии учитывается в расчетах между Сторонами.

5.4. При безналичных расчетах между сторонами Заказчик имеет право оставить денежный залог в размере полной стоимости всех работ и запасных частей указанных в заказ-наряде, при этом счет на оплату должен быть оплачен в срок указанный в п. 5.1. настоящего договора, по истечении этого срока денежный залог переходит в счет погашения выставленного счета.

5.5. Исполнитель вправе на передавать Заказчику отремонтированный автомобиль до исполнения Заказчиком обязательств по оплате работ, выполненных Исполнителем, а так же на передавать Заказчику отремонтированный автомобиль по текущей заявке при наличии задолженности за ранее выполненные работы Исполнителя в соответствии со ст. 712 ГК РФ, п.33 Постановления Правительства РФ №290 от 11.04.2001 года (Правила оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств (в ред. Постановления Правительства РФ от 23.01.2007 №43).

5.6. В том случае, если Исполнитель предоставляет Заказчику производить оплату выполняемых Исполнителем работ по техническому обслуживанию/ремонту автомобиля (автомобилей) Заказчика в рассрочку, то Стороны настоящего Договора дополнительно в письменной форме согласуют условия и сроки оплаты выполненных работ.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Гарантийные сроки на работы Исполнителя составляют:

— на ремонт – 5 календарных дней при общем пробеге не более 3000км

— на оригинальные запасные части гарантия дается в соответствии с существующими условиями поставщика деталей;

-на неоригинальные запасные части гарантия дается в соответствии с существующими условиями производителей деталей;

Гарантийный срок на детали, установленные на автомобиль при проведении гарантийного обслуживания, равен части общего гарантийного срока на автомобиль, не истекший к моменту установки детали. Гарантийный срок на такую деталь начинается со дня ее установки на автомобиль и заканчивается в последний день общего гарантийного срока на оказанную услугу по ТО или ремонту автомобиля.

Исчисление пробега для целей данного раздела начинается с момента передачи исправного (после проведения ремонтных работ или работ по техническому обслуживанию) автомобиля Заказчику. Если пробег превышает указанную в настоящем пункте величину до истечения гарантийного срока, действие гарантии прекращается.

6.2. Исчисление гарантийного срока начинается с момента передачи результата работ Заказчику, либо с момента, когда такая передача должна была состояться, если Заказчик не принял результат работы в установленные сроки.

6.3. Гарантийные обязательства Исполнителя не распространяются на запасные части, предоставленные Заказчиком.

6.4. Исполнитель не несет ответственности за техническое состояние и исправность обслуженного им автомобиля, освобождается от гарантийных обязательств в следующих случаях:

— автомобиль использовался не по назначению;

— эксплуатация автомобиля производилась с нарушением требований инструкции по эксплуатации автомобилей, разработанных предприятиями – изготовителями, не выполнялись указания и рекомендации Исполнителя по правильной эксплуатации автомобиля, срокам и порядку технического обслуживания, регламентных и иных работ, определяющих техническое состояние автомобиля;

— осуществлялись ремонтные работы и/или ТО на сторонней Станции Технического Обслуживания после приема выполненных Исполнителем работ.

7.1. Рекламацию по качеству выполненных работ Заказчик вправе предъявить в течении установленного гарантийного срока. Исполнитель рассматривает полученные от Заказчика претензии в течение срока, указанного в п. 7.3. настоящего Договора с момента получения, при условии предъявления Заказчиком соответствующих подтверждающих документов, а именно: копия Заказ-Наряда и Акта выполненных работ, подписанных и заверенных печатью каждой из Сторон.

7.2. При обращении за проведением гарантийного обслуживания Заказчик обязан в рекламации установленной формы письменно указать претензии к работе или состоянию автомобиля. Устранение неисправностей, не указанных в рекламации, не производится в порядке гарантийного обслуживания.

В случае несогласия Заказчика с диагностикой СТО Исполнителя, для выявления причин неисправности автомобиля, производится независимая экспертиза. Специалист проводящий независимую экспертизу, определяется письменным соглашение Сторон. Стороны должны быть уведомлены о времени и месте проведения экспертизы для обеспечения явки своих представителей. В этом случае проведение независимой экспертизы оплачивает Заказчик.

В том случае, если независимой экспертизой будет установлено, что выход из строя автомобиля произошел по вине Исполнителя, Исполнитель возмещает Заказчику полную стоимость независимой экспертизы.

7.3. Исполнитель обязан в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения надлежащим образом оформленной рекламации произвести своими средствами и за свой счет диагностику. Диагностика может осуществляться в присутствии Заказчика. Документом заключения диагностики о наступлении гарантийного случая является справка, оформленная СТО Исполнителя на основании экспертного мнения специалистов СТО Исполнителя.

7.4. В случае выявления гарантийного случая Исполнитель обязан:

— устранить за свой счет выявленные неполадки в срок, согласованный предварительно с Заказчиком, но не превышающий 14 дней с момента выявления гарантийного случая, при наличии деталей на складе.

— заменить бракованную деталь аналогичной по качеству в течении 24-х часов при наличии детали на складе.

В случае отсутствия необходимых деталей на складе, поставка запасных частей дополнительно согласовывается с Заказчиком, и срок исправления неполадки, замены бракованной детали может быть пролонгирован до получения необходимых запасных частей.

7.5. В случае выявления нарушений эксплуатации транспортного средства, следствием которого явилась данная поломка или поломка детали, Исполнитель вправе потребовать оплатить расходы на проведение диагностики в соответствии с установленными расценками.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются Сторонами путем переговоров, а в случае не достижения согласия – в Арбитражном Суде по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Соблюдение судебного претензионного порядка является обязательным. Срок ответа на претензию 10 (десять) рабочих дней со дня получения претензии.

8.2. Любая из Сторон освобождается за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение произошло в результате действия форс-мажорных обстоятельств. Такими обстоятельствами считаются стихийные бедствия, вооруженные конфликты, издание органами государственной власти управления актов, делающих невозможными исполнение Договора полностью или частично, а так же другие события, находящиеся вне разумного предвидения и контроля Сторонами.

8.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течении которого будут действовать такие обстоятельства. В случае если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более двух месяцев, представители Сторон встретятся, чтобы обсудить необходимые меры, однако в случае, если в течении последующего месяца Стороны не достигнут взаимоприемлемого решения, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор. В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой стороны возмещения убытков.

9. Срок действия договора

9.1. Для заключения договора Заказчик обязан предоставить Исполнителю следующие документы:

— Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя (присвоение ОГРН или ОГРНИП);

— Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (присвоение ИНН и КПП);

— Копия титульного листа Устава и страниц, содержащих сведение о наименовании и месте и месте нахождения. Компетенции исполнительного органа и оборотной стороны последней страницы с печатью и штампом налоговой инспекции (если их нет на титульном листе);

— Копия решения/протокола органов управления о назначения на должность исполнительного органа;

— Копия доверенности – в случае, если договор будет подписываться лицом по доверенности;

— Копия договора, если в соответствии с таким договором полномочия исполнительного органа переданы управляющему или управляющей компании;

— Копия положения о филиале и доверенность на имя руководителя филиала – в случае, если договор будет заключаться с филиалом организации.

— Приказ на главного бухгалтера.

9.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами действует до 31 декабря 2012года.

9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут как по соглашению Сторон, так и любой из Сторон с письменным уведомлением за 14 (четырнадцать) календарных дней.

При этом если заказчик направит Исполнителю уведомление о расторжении настоящего Договора в период выполнения Исполнителем определенного объема работ на основании Заявки Заказчика, Заказчик обязан оплатить Исполнителю фактически выполненные работы и понесенные им расходы.

9.4. До расторжения Договора в соответствии с п. 9.2. настоящего Договора Заказчик и Исполнитель составляют двухсторонний акт и производят взаиморасчеты в пятидневный срок с момента подписания акта.

Договор считается расторгнутым с момента завершения взаиморасчетов.

Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

10. Прочие условия

10.1. При исполнении обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ и нормативными Документами по ремонту и техническому обслуживанию автомототранспортных средств.

10.2. Настоящий Договор составлен на 9 (девяти) листах со следующими приложениями:

Приложение №1 Перечень автомобилей Заказчика, подлежащих ТО или ремонту на СТО Исполнителя;

10.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

10.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченным на то представителями Сторон.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

195176 Россия, Санкт-Петербург. Пр. Металлистов д.25 литер Б., пом. 11-Н

Договор на текущий ремонт и техническое обслуживание автотранспорта

Вопрос-ответ по теме

Договор на текущий ремонт и техническое обслуживание автотранспорта это договор на предоставления услуг или на выполнение работ?

По смыслу положений параграфа 3 главы 30 Гражданского кодекса РФ предметом договора поставки выступает имущество, характеризуемое родовыми признаками (например, готовое серийное изделие), а условия договора направлены, прежде всего, на определение взаимоотношений сторон в процессе передачи предмета договора другой стороне — покупателю.

Для получения полного доступа к порталу ПРО-ГОСЗАКАЗ.РУ, пожалуйста, зарегистрируйтесь. Это займет не больше минуты. Выберите социальную сеть для быстрой авторизации на портале:

В силу статей 702 — 729 ГК РФ по договору подряда подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Договор подряда заключается на изготовление вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику. По общему правилу работа выполняется из материалов заказчика, его силами и средствами, если иное не предусмотрено в договоре.

Таким образом, предметом договора подряда является изготовление индивидуально-определенного изделия, условия такого договора направлены, прежде всего, на определение взаимоотношений сторон в процессе выполнения обусловленных работ.

Так же в п. 2 ст. 42 Закона № 44-ФЗ, в частности, указано: в случае, если при заключении контракта объем подлежащих выполнению работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, невозможно определить, в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке заказчик указывает цену запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, цену единицы работы или услуги.

В связи с этим считаем, что предмет контракта можно указать, например, следующим образом: выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. По смыслу ГК это будет договор подряда (п.1 ст.702 ГК РФ). Если контракт будет содержать и сопутствующие услуги, тогда он будет иметь признаки смешанного договора.

В п. 2 ст. 42 Закона № 44-ФЗ, в частности, указано: в случае, если при заключении контракта объем подлежащих выполнению работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, невозможно определить, в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке заказчик указывает цену запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, цену единицы работы или услуги.

Т.е., Законом № 44-ФЗ, техническое обслуживание (или) ремонт определены, как работы.

В связи с этим считаем, что предмет контракта можно указать, например, следующим образом: выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. По смыслу ГК это будет договор подряда (п.1 ст.702 ГК РФ). Если контракт будет содержать и сопутствующие услуги, тогда он будет иметь признаки смешанного договора.

Ремонт автомобиля: работа или услуга?

Согласно п. 1 ст. 702 ГК по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его; согласно п. 1 ст. 779 ГК по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Формулировки приведенных положений закона не позволяют достаточно ясно отграничить эти договорные конструкции. Это порождает противоречивую судебную практику, в которой сходные по содержанию договоры квалифицируются как договоры возмездного оказания услуг или договоры подряда. Примером может служить практика арбитражных судов по квалификации договора о ремонте автомобилей (и других транспортных средств).

В некоторых случаях арбитражные суды воспринимают договоры о ремонте автомобилей как договоры возмездного оказания услуг и руководствуются при разрешении споров положениями главы 39 ГК (ст. 779 – 783).

В «отказном» Определении от 24.06.2008 № 7825/08 по делу № А47-5050/2007 коллегия судей ВАС РФ сформулировала следующую позицию:

«Квалифицировав правоотношения сторон как носящие характер возмездного оказания услуг, суды исходили из доказанности факта оказания предпринимателем услуг обществу по ремонту и техобслуживанию спорного автомобиля.

…Приведенные в заявлении о пересмотре судебных актов в порядке надзора доводы не могут быть признаны обоснованными, поскольку не учитывают того обстоятельства, что работы, выполняемые по договору подряда, заключаются в изготовлении или переработке (обработке) вещи, либо в выполнении другой работы, однако во всех случаях заказчику передается сам результат работы.

Предметом же отношений по возмездному оказанию услуг являются определенные действия или определенная деятельность, приводящие к определенному результату. В данном случае выполнение технического обслуживания автомобиля и ремонтных работ должно было привести к результату – приведению автомобиля в надлежащее техническое состояние, после чего заказчику передается сам отремонтированный автомобиль, а не работы по его ремонту».

Аналогичные подходы к квалификации договоров о ремонте транспортных средств можно найти, в частности, в практике ФАС Уральского округа. Так, судьи ФАС Уральского округа в Постановлении от 25.04.2012 по делу № А76-11432/2011 применили правила главы 39 ГК к спору, связанному с договором, по условиям которого заказчик поручал, а исполнитель принимал на себя обязательства по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств заказчика.

Напротив, в других случаях арбитражные суды воспринимают договоры о ремонте автомобилей как договоры подряда и руководствуются при разрешении споров положениями главы 37 ГК (в частности, ст. 702 – 729).

Так, в Постановлении от 02.06.2010 по делу № А19-24103/2009 судьи ФАС Восточно-Сибирского округа пришли к следующему выводу:

«Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, истец в обоснование требований указал, что в соответствии с заказом — нарядом на работы … истец выполнил для ответчика работы по ремонту автомобиля…, которые приняты по акту выполненных работ … без замечаний и возражений…

…При рассмотрении заявленных требований Арбитражный суд Иркутской области правомерно применил положения главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующей правоотношения по подряду».

Аналогичный вывод сделали судьи ФАС Западно-Сибирского округа в Постановлении от 06.07.2009 по делу № А67-4853/2008:

«Как следует из материалов дела, … ЗАО … обратилось к ООО … для проведения ремонта автоматической коробки перемены передач автомобиля

Оценивая представленные сторонами доказательства, суды первой и апелляционной инстанций правомерно руководствовались нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации о подряде…».

В практике некоторых судов встречаются оба подхода. Так, в Постановлении ФАС Центрального округа от 06.02.2012 по делу № А08-3087/2011 договор о техническом обслуживании и ремонте автомобилей квалифицирован как договор подряда:

«Как установлено арбитражным судом и следует из материалов дела, 04.03.2009 между ООО «Белгородские гранулированные корма» (заказчик) и ООО «Дженсер-Белгород-Центр» (исполнитель) заключен договор № 113/200, в соответствии с условиями которого исполнитель обязался осуществлять техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей заказчика, указанных в приложении N 1 к договору, а заказчик – оплачивать оказанные услуги.

…Материалы дела свидетельствуют, что рассматриваемый спор возник из правоотношений сторон, сложившихся в рамках исполнения договора N 113/200 от 04.03.2009, являющегося по своей правовой природе договором подряда».

А в Постановлении ФАС Центрального округа от 25.04.2012 по делу № А08-4875/2011 к сходному договору применены правила главы 39 ГК, т.е. правила о договоре возмездного оказания услуг:

«Как установлено арбитражным судом, между ИП Стукаловым А.М. (исполнитель) и ИП Кулиевой К.И. (заказчик) 01.11.2009 г. заключен договор № 13, по условиям которого исполнитель принял на себя обязательства по оказанию услуг (выполнению работ) по диагностике, осмотру, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств заказчика.

Материалы дела свидетельствуют о том, что рассматриваемый спор возник из правоотношений, сложившихся в рамках исполнения договора № 13 от 01.11.2009 г., правовое регулирование которого предусмотрено главой 39 ГК РФ».

Правовое значение той или иной квалификации договора о ремонте транспортных средств можно увидеть, сравнив положения ГК о договоре подряда и договоре возмездного оказания услуг.

Например, в договоре возмездного оказания услуг заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов (п. 1 ст. 782 ГК). Это правило сформулировано императивно и не допускает соглашения об ином. В главе 37 ГК о договоре подряда общее правило об отказе заказчика от исполнения договора сформулировано диспозитивно (ст. 717 ГК).

Значит, если будет заключен договор о ремонте автомобилей с условием о недопустимости одностороннего отказа заказчика от исполнения договора, то действительность этого условия и наличие соответствующего права у заказчика будет зависеть от квалификации договора. Если договор будет квалифицирован как договор подряда, то такое условие будет действительным и соответствующего права у заказчика не будет. Если суд оценит такой договор как договор возмездного оказания услуг, то это условие будет расцениваться как ничтожное и не лишающее заказчика права отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора.

Как вы считаете, как необходимо квалифицировать договоры ремонта автомобилей (и других транспортных средств)? Как договоры подряда или договоры возмездного оказания услуг?

Какими критериями, выработанными доктриной и судебной практикой, в данном случае стоит руководствоваться при разграничении работы и услуги? Считаете ли вы выработанные критерии достаточными для однозначного разграничения работ и услуг?